徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您要搜索的内容...
提问
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
建设工程纠纷专题
>
工程质量纠纷专题
>
模板工程质量问题
模板工程质量问题
在一个工程项目招投标结束后,会确定承包方,而承包方承包工程以后对工程的完成没有依照招投标文件的要求或者其他原因,进而分包方和承包方可能会产生工程质量方面的纠纷。工程建设过程中,在注重工程建设速度的同时,更要注重工程建设的质量。因为在工程合同中会约定质量标准,若不满足合同约定标准,发生工程质量纠纷就在所难免了,就可能承担违约责任。
2024-02-22 23:30:55
已帮助3573人
精选律师 ·
讲解实例
工程质量问题
带班的人如果是你们公司的员工的话,这个责任应当有你们公司自行承担。如果代班人是你们分包的话,则可以要求对方承担责任。至于是全部责任还是部分责任,还要看工程质量不合格到底是由什么原因引起的,以及不合格的部分与其他部分是否具有整体性、关联性
查看更多
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
模板工程质量问题
于雅平
问题:我给人包工包料盖房子的,下雨楼板面阴水,上面没打地来,他说楼板有质量问题,他说他买的楼板好,不阴,如果他买的楼板来到上上去,还是这样的情况,这个反工的钱,是不是他得出,他买的楼板要是不阴,这个钱,我出,我把我买的拉走,费全是我自己的,而且我可不可以要求不用他买的楼板,他买的楼板给俺的楼板要是一样的情况下,
可以处理,现在安排与你对接,加King9962X请获取最新咨询解决方案
梅亮
问题:工程质量问题,怎么投诉
申请质量工程站介入检验
张振
问题:我是装修公司的,也有跟业主签订装修合同,业主拖欠工程款不给,用装修质量问题来托着钱不给怎么办
你好,可以进一步沟通下案件情况
颜士荣
问题:你好 请问房屋顶板开裂透穿缝属于质量问题吗
房屋质量问题需要进行鉴定
李洋仰
问题:工程质量出现问题了,我是承包方包工包料的大梁裂了
根据合同以及后期鉴定承担相应的责任,我们团队有专业的建筑施工纠纷的专业律师,可以到我所面谈给出法律建议。
法律咨询顾问
问题:你好,我们是一家新成立的建筑公司,对这行还不是很了解,请问可不可以提供一份建设施工合同质量反诉状模板参考一下
反诉人(本诉被告):陕西国际建设工程有限公司法定代表人:## 经理住所地:西安市碑林区##被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司法定代表人: 经理住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求:1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》;2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元;3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由:2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院 反诉人:陕西国际建设工程有限公司 2013年8月31日
建设工程纠纷专业问答普法
全部
工程开工令下达需要什么条件
#建设工程纠纷
1417次阅读
优良工程评定标准是怎样的
#建设工程纠纷
1442次阅读
建筑工程司法鉴定收费标准是多少
#建设工程纠纷
1242次阅读
造价咨询单位资质条件有哪些
#建设工程纠纷
1292次阅读
装修质保期的法律规定是什么
#建设工程纠纷
1471次阅读
建筑工程安装应具备条件有哪些
#建设工程纠纷
1257次阅读
关于
模板工程质量问题
精选专题信息
签建筑工程转包合同要注意什么,法律的规定是什么
2024.04.30
质保金和履约保函的区别
2024.04.30
工程合同能否随时解除
2024.04.30
中标通知书与施工合同金额不一致怎么处理
2024.04.30
问一下建筑工程合同签订注意事项有哪些
2024.04.30
工程欠款有诉讼时效吗
2024.04.30
建筑分包工程的劳务分包可以抵扣吗
2024.04.29
建筑承包人优先受偿权是什么
2024.04.29
外包多久可以转正
2024.04.29
建筑工程质量保修金和保证金有哪些区别
2024.04.29
建筑公司施工员劳动合同无效的情形有哪些
2024.04.29
施工单位分包可以罚款吗
2024.04.29
建筑劳务承包范围有哪些
2024.04.29
建筑劳务公司可以直接承揽工程吗
2024.04.29
拖欠玻璃工程款5万可以仲裁吗
2024.04.29
工程合同违约应该怎么样起诉?
2024.04.29
热门推荐
热门建设工程纠纷律师
精选文章
合同范本
相关推荐
工程招投标纠纷律师
施工合同纠纷律师
转包分包纠纷律师
工程质量纠纷律师
工程款纠纷律师
工程安全事故纠纷律师
保证金纠纷律师
建筑工程法规律师
工程纠纷案例律师
工程款拖欠怎么起诉
高级建筑装饰工程质量验收标准最新版全文
中标后未签合同可以弃标吗
施工单位解除合同的违约责任的承担方式有哪些
施工合同违约金按什么计算方法计算
施工合同延期违约金的法律规定是怎样的
在建工程抵押新规定是什么
在建工程抵押房什么意思
在建工程抵押转正式抵押应提交哪些证件
支付逾期付款违约金建筑工程合同还需要履行吗
建设工程施工合同纠纷范本(精选28篇)
建设工程施工合同纠纷模板(常用11篇)
建设工程施工合同纠纷模板(常用26篇)
建设工程施工合同纠纷模板(常用16篇)
建设工程施工合同纠纷模板(常用21篇)
建设工程施工合同纠纷模板(常用25篇)
建设工程施工合同纠纷范本(精选5篇)
建设工程施工合同纠纷范本(精选21篇)
建设工程施工合同纠纷范本(精选7篇)
建设工程施工合同纠纷范本(精选14篇)
取保候审的条件
取保候审申请书
什么是取保候审
取保候审规定
取保候审期限
取保候审时间
技术侦查
技术侦查措施
结案
结案报告
撤销案件
审理
审查起诉
审查起诉期限
起诉意见书
豁免
刑事案件追诉期
豁免是什么意思
庭外和解
刑事和解
刑事谅解书
起诉状
辩护词
故意伤害罪辩护词
答辩状
答辩状格式
答辩状怎么写
公诉
国家公诉
公诉人
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
吕美亮律师
2024-03-24 08:27:11
您好咨询是免费的,也可以付费一对一咨询
问题:咨询欠工程款要钱吗?
王淳律师
2024-03-22 12:24:00
你好,简单看,应该不够成诈骗。需要具体了解案情后,才能给出更合理的估计
问题:我和他签合同总金额150万、工程结束结算86万,他用在工地40万左右,我给他转56万,我和朋友合伙做工地?
陈克律师
2024-03-21 12:13:11
您好,有证据的话可以起诉的,有需要请联系我们。
问题:工程发票已开,对方迟迟不结工程款?
吕美亮律师
2024-03-19 11:48:33
及时取证,及时和业主沟通,按照合同与物业沟通,转嫁风险
问题:商铺正装修物业把电闸擅自落了,怎么处理,工人正在施工,耽误进度?
陈克律师
2024-03-21 12:13:11
您好,有证据的话可以起诉的,有需要请联系我们。
问题:工程发票已开,对方迟迟不结工程款?
吕美亮律师
2024-03-24 08:27:11
您好咨询是免费的,也可以付费一对一咨询
问题:咨询欠工程款要钱吗?
王淳律师
2024-03-22 12:24:00
你好,简单看,应该不够成诈骗。需要具体了解案情后,才能给出更合理的估计
问题:我和他签合同总金额150万、工程结束结算86万,他用在工地40万左右,我给他转56万,我和朋友合伙做工地?
吕美亮律师
2024-03-19 11:48:33
及时取证,及时和业主沟通,按照合同与物业沟通,转嫁风险
问题:商铺正装修物业把电闸擅自落了,怎么处理,工人正在施工,耽误进度?
1分钟提问,海量律师解答
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
在线咨询
更多
热门刑事罪名
走私武器、弹药罪
假冒专利罪
聚众冲击军事禁区罪
阻碍执行军事职务罪
过失损毁文物罪
妨害国境卫生检疫罪
过失损坏易燃易爆设备罪
职务侵占罪
拐卖妇女、儿童罪
侵犯著作权罪