装修清包工合同样本

您好，建议可以请律师办理了

合同纠纷起诉程序是指当一方认为合同被违反时，向法院提起诉讼的一系列程序。一般来说，合同纠纷起诉程序包括以下几个环节：1. 起诉阶段：当一方认为合同被违反时，可以向法院提起诉讼。2. 受理立案阶段：法院收到起诉书后，会审核材料是否齐全，并决定是否受理该案件。3. 调解阶段：如果双方同意调解并达成协议，案件就会结束。4. 庭审阶段：如果双方无法达成协议，法院会组织庭审，听取双方的陈述和证据，并进行判决。5. 判决阶段：法院会根据证据和法律规定作出判决，宣布胜败，并发出裁决书。6. 执行阶段：如果判决书生效后，被告方不履行判决，起诉方可以申请强制执行。以上是一般的合同纠纷起诉程序，不同国家和地区的具体程序可能会有所不同。

发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________第一条工程项目（一）工程名称：_________。（二）工程地点：_________。（三）工程内容：_________层栋，建筑面积_________平方米，其它_________。（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_________。（五）承包方式：_________。第二条工期（一）工期为_________天，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。第三条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年。保修期自竣工验收签字之日起计。（这条是为了对施工方有个约束，一旦发生问题，可以有条款作为依据）第四条工资支付和结算（一）乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单与甲方，双方确认有效。（二）工资支付方式：按工程进度支付工资。各工种开工后7天，支付30%工资；单项工程结束，支付40%工资，余额30％待整工程验收后结算，_________天内付清。第五条双方责任（一）甲方责任：1、办理物业装修等报批手续。开工前向乙方提供施工图纸_________份及电器安装图纸。2、开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审（千万不要想到哪里做到哪里，也是让施工方帮助把图纸设计关）。4、乙方在施工时发现设计错误应及时向甲方提出，甲方应尽快给予答复。5、委派_________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。（二）乙方责任：1、收图后，应及时编制施工进度表与甲方确认。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并承担相应责任。3、保护地面草皮，建筑外立面玻璃外墙砖，地下强弱电管线及给排水管道，妥善保管拆除的建材，如损坏，承担赔偿责任。4、做好成品防护，如损坏成品及损坏甲方物品，照价赔偿。5、委派_________为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________电话：_________电话：__________________年____月____日_________年____月____日

您好，关于谁知道装修购买家具全包合同啊？这个问题，我的解答如下, 装修公司所说的全包内容在不断发展变化中。　　一般意义上的全包主要有材料和人工两大块：　　1、材料：水泥、沙砖、水电管、电线、防水涂料、开关面板，厨卫吊顶、鞋柜、背景墙、客厅布局吊顶、石材、窗台石、配电箱;地砖、墙砖、房门、厨柜、洁具、开关面板、衣书柜等(由装修公司购买);　　2、施工安装所用人工，管理费用。　　对照装修半包材料有：一般装修公司购买基础隐蔽材料：水泥、沙砖、水电管、电线、防水涂料，施工安装所用人工，管理费用。　　现在的全包还发展到配套齐全的家具、家电、软装饰品、开荒清洁等。有较规范的公司会有很详细的清单列表。但由于发展变化较快，并信息不对称原因，推荐采用列明不包含内容的清单实为较稳妥的方式。

你好，从起诉到能拿到钱，时间会比较长，一般最快也要3、4个月左右。

具体是什么问题呢

您好！根据《物业管理条例》规定，即使业主没有入住，在办理完成收房手续之后必须交纳物业管理费。且物业费与装修和入住不相关。扩展资料：关于什么时候缴纳物业费的情况，根据地区和小区的不同有所不同，但是大部分小区都是开发商交房之日就开始收取物业费了。业主不缴纳物业费，会被物业起诉，需要缴纳滞纳金的。1．开发商通知你最后交房的日期那天起开始算，因为那时候开发商已经把房屋交给物业费，开发商已经不再补贴物业费。如果因房屋质量问题未达到交房条件，可以找置业顾问要求减免物业费。2．你到物业公司交房领取钥匙的那天起，开始缴纳物业费（一般是先预交半年）。详细情况，可以咨询当地权威机构。根据《物业管理条例》第四十二条，业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，从其约定，业主负连带交纳责任。物业在未实际交付给买受人占有之前的物业服务费应由房产开发商交纳，实际交付后应由业主买受人交纳。根据《最高人民法院关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，物业服务企业已经按照合同约定以及相关规定提供服务，业主仅以未享受或者无需接受相关物业服务为抗辩理由的，人民法院不予支持。由此可见，业主在没有特殊情况下，还是要及时缴纳物业费的，避免因为不缴纳物业费被起诉。

你好，一般需要查阅合同约定，按照合同约定可以追究对方的违约责任。如果合同约定不明，可依法解除合同，同时要求对方赔偿损失。

您好，针对您的上饶装修合同常用版样本问题解答如下, 　　甲方(发包人)：________________　　电话：________________________　　乙方(承包人)：________________　　电话：________________________　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：　　第一条 工程概况　　1. 工程名称：__________________________________。　　2、工程地点：__________________________________。　　3、工程承包方式：双方商定采取承包人包工、发包人包料的承包方式。　　第二条 甲方工作　　1、开工前5天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，为承包人进场做好准备工作。　　2、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。　　3、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。　　第三条 乙方工作　　1. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。　　2. 未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。　　3. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。　　4. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。　　5. 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。　　6. 工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。　　第四条 关于工期　　1. 工程期限____________ 天，开工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。　　2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的，工期不予顺延。　　3. 因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：　　(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、等不可抗力的；　　(2)经双方同意的工程量变化和设计变更；　　(3)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费；　　(4)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。　　第五条 关于质量和验收　　1. 由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。　　2. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收移交手续。　　3. 乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修____年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。　　4. 工程未验收的，甲方不得先行使用。　　第六条 关于工程价款及结算　　1.合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：　　第一次(时间)_________________，支付____________ 元；　　第二次(时间)_________________，工程验收后_____天，支付余下工程全款约____________ 元。　　2. 双方同意工程的结算方法为固定价格，本工程总价款为____________元进行结算：　　3. 特别费用的约定：　　(1)施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。　　(2)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。　　4. 工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后 天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。　　第七条 责任与罚则　　1. 施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。　　2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________ 的违约金。　　3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。　　4. 甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________ 支付乙方延期付款违约金。　　5. 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。　　6. 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。　　7. 乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。　　第八条 双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民诉讼。　　第九条 附 则　　1. 本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。　　2. 本合同履行完成后自动终止。　　甲方(公章)：________________ 乙方(公章)：___________________　　法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：_____________　　_________年____月____日 _________年____月____日

必备条款有：劳动合同期限。主要分为有固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限等三种形式；工作内容。主要包括工种和岗位，以及该岗位应完成的生产（工作）劳务、工作班次等内容；劳动保护和劳动条件。主要包括劳动安全和卫生规程，女工和未成年人的保护规定，工作时间和休息休假等内容；劳动报酬。主要包括劳动者的工资、奖金、津贴和补贴等内容；劳动纪律。主要包括企业规章制度，劳动纪律等内容及其执行程序；劳动合同终止的条件；违反劳动合同的责任。劳动合同除以上规定的必备条款外，劳动合同当事人还可以通过协商订立约定条款。双方当事人可以就用人单位出资招收录用、出资培训、劳动者保守用人单位商业秘密等事项，约定双方的权利和义务。

依据我国相关法律的规定，室内装修合同纠纷是不是属于承揽合同纠纷要依据具体案情才能确定，如果签订的是承揽合同，就是承揽合同纠纷。《中华人民共和国合同法》第二百五十一条【定义】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百五十二条【合同的主要条款】承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。第二百五十三条【承揽工作的完成】承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。

劳动局只处理劳动纠纷，只有在你与装修公司之间签订劳动合同的前提下才成立劳动关系