首页 > 合同范本> 房地产合同 > 工程施工合同 > 施工责任书 >正文

施工责任书

10143次阅读 2462次下载 2008-09-16 标签:效力待定缔约过失

施工责任书怎么写,书写施工责任书注意事项,标准施工责任书,找优秀合同范本上律师365.

来源:整理来自互联网,仅供参考

甲方:______________________________
乙方:______________________________

经甲乙双方协商,甲方将xxxxxx承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此施工责任书,双方共同遵守。

一、承包方式:

本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包,并自行办理相关作业手续,施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成,

二、工期

从______年____月____日——______年____月____日,共计____天。

三、甲方责任:

派驻现场代表负责工程管理和协调工作,甲方现场代表定为:

项目负责:____________ 联系电话:____________

业务负责:____________ 联系电话:____________

施工负责:____________ 联系电话:____________

四、乙方责任:

1、派驻现场代表负责工程管理和协调工作,乙方现场代表指定为:

项目负责:____________ 联系电话:____________

业务负责:____________ 联系电话:____________

施工负责:____________ 联系电话:____________

2、服从甲方指挥,接受甲方监管,按质量完成工作;

3、对施工安全负全部责任,对乙方人员的安全负全部责任;

4、遵守法纪,文明施工;

5、负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供,安装和使用维护管理;

6、负责乙方施工用水电的水电费;

7、负责乙方所有人员的吃、砖交通安排;

8、负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

9、道路起点接宝牧公司路口便道,终点在一号中。

10、路面结构采用0-5mm碎石面层(15cm厚),级配开山石基层(50cm厚),路面宽6米。

11、临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

12、路面的密实度达到90%。



13、临时路两边各修一排水明沟,明沟内不允许出现倒坡积水等,边坡要求机械拍打。

14、负责(壹)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(壹)年内的质量保证和质量维护,保质期内发生事故,乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修,若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况,甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用,若事故属施工质量问题引至,由乙方负责。

五、处罚责任

1. 因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

2. 因乙方责任发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,乙方承担一切责任,赔偿损失,并罚款20000元/次,属重大安全事故的,甲方并有权终止责任书。

3. 因乙方未能遵守安全文明施工规定,不听从甲方劝阻的,罚款500元/次,在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的,乙方除需承担所处罚金额外,并罚款500元/次,被登报点名批评的,甲方并有权终止责任书。

4. 因乙方责任工程未能按合同工期完工,乙方除需承担甲方因此受到罚金外,并罚款10000元/天,造成甲方总工期延误超过 5 天的,甲方有权终止本责任书。

5. 保质期内,乙方未能按时对工程进行维护,或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修,罚款1000元/次。

6. 工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出,不得讨价还价。否则,全部工程量不予结算,当作赔偿。

六、工作内容及单价

1. 临时便道长度暂定525m,总价95000.00圆,结算时按实际长度按比例多除少补。

2. 乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供),不再给乙方增加费用。工程款____________

八、付款方式

乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方,甲方5日内审核完毕并将结果通知乙方,工程完成50%后支付3万圆工程款给乙方,余下工程款验收合格后两个月付清。

九、其他

1. 该施工责任书一式四份,甲乙双方各执二份,

2. 未尽事宜双方可另行协商解决;

3. 该责任书自双方签字起生效,工程完工,工程款支付完毕后失效。


甲方(签字): 乙方(签字):

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

联系电话:联系电话:

日期: 年月日 日期: 年月日

欠网贷不还会坐牢吗?已经被起诉了怎么解决,在线等

姚春波律师 最近回复:

不会坐牢属于民事纠纷。起诉了就积极应诉。

向我提问

遇到欠钱不还的无赖怎么办可不可以起诉

律师365法务律师 最近回复:

  欠钱不还属于民事案件,一般情况下警方介入的会很浅,不会深入进去,最多也就是调解调解,不会立案。如果以欺诈罪来报案,那么警方会非常慎重,欠钱不还的人是否能构成欺诈罪还不一定,所以,通过报警是无法解决欠钱不还这个问题的。   欠钱不还可以通过诉讼解决   欠钱不还是民事纠纷,那么就可以通过法院诉讼来解决。诉讼无非就是立案、庭审、判决、执行四大步骤!   立案   一、一般情况下,起诉时应提交以下材料:   (1)起诉状正本一份,并按被告的人数提交副本;   (2)当事人主体资格的证明(包括原告、被告和第三人等);   (3)本院具有管辖权的证据;   (4)其他证据。   二、诉讼费的缴纳   诉讼费先由原告在起诉时预交,待案件审结后根据案件情况再确定诉讼费的承担问题。如果是被告败诉,就由被告承担全部诉讼费;如果是双方各有胜负,诉讼费由双方分担或是由法院确定如何分担。   庭审   一、庭审时间   法定的一审审限是6个月,二审是3个月,一般如果没什么太大意外的话,3-4个月一审就有结果。   二、庭审应尽可能提供的材料   (1)借款协议或借据;   (2)借贷关系有担保人的,有关担保的证据;   (3)借贷双方交付、收到钱款的凭证;   (4)债务人借款用途的证明;   (5)债务人应当支付利息的证明;   (6)无利息约定,债权人要求债务人偿付逾期利息,或者不定期无息借款经催告不还,债权人要求偿付催告后利息的,应有到期不还或经催告不还的证据;   (7)债务人下落不明的,应有证明债权凭证真实性及清偿债务的相关证据;   (8)付款付息凭证。   判决   法院根据事实依据作出判决。   执行   果判决下来了,那么应在判决生效后2年内向法院提起强制执行,让法院直接查对方财不进行执行,如果对方就不执行,在一般地区,可以由法警拘留对方当事人,一般是一年一次,一次15日。

向我提问

遇到欠钱不还的无赖怎么办可不可以起诉

律师365山东律师 最近回复:

你好,关于遇到欠钱不还的无赖怎么办可不可以起诉的问题,请参考以下内容: 遇到欠钱不还的人应该向法院起诉。如果有人欠你的钱到期不还,你可以直接申请法院向他发出支付令,令他还钱。 申请支付令在诉讼上叫督促程序,适用于金钱债务和有价证券债务,当事人之间的债权债务关系应该明确,债权人有比较充分的证据,如有欠条、借据等。并且,一方是单纯地享有权利,另一方是单纯地负有义务,双方不是互相有债权债务。此外,欠债人应在国内居住,住所明确,以便支付令能够直接送达。符合这些条件,债权人就可以写出申请书,附上证据,向法院请求发出支付令,不需起诉。 支付令发出以后,对方如在15日内没有提出异议,债权人就可以申请法院强制执行。对方如在15日内提出异议,支付令即自动失效。债权人此时只能起诉,通过打官司来要债。

向我提问

立即提问、免费短信回复

注:我们将对您的联系信息严格保密

快速发布问题

专业律师专业解答,一站式服务

北京 北京 [切换]
选择省份
    选择城市
      擅长领域
        案情关键词

          匹配适合我的律师

          400-64365-60

          服务时间:周一至周六8:00~22:00,
          提供法律咨询解答和找律师服务

          关于我们|业务介绍|加入律师365|帮助中心|网站地图|意见反馈 >>

          Copyright©2004-2016 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备15018055号 增值电信业务经营许可证(川B2-20160341)