徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您要搜索的内容...
提问
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
诉讼仲裁专题
>
仲裁专题
>
仲裁申请书提反请求模板
仲裁申请书提反请求模板
仲裁一般是当事人根据他们之间订立的仲裁协议,自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行裁判,并受该裁判约束的一种制度。仲裁活动和法院的审判活动一样,关乎当事人的实体权益,是解决民事争议的方式之一。仲裁机构通常是民间团体的性质,其受理案件的管辖权来自双方协议,没有协议就无权受理。
2024-03-02 00:28:42
已帮助2611人
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
仲裁申请书提反请求模板
法律咨询顾问
问题:你好,我们是一家新成立的建筑公司,对这行还不是很了解,请问可不可以提供一份建设施工合同质量反诉状模板参考一下
反诉人(本诉被告):陕西国际建设工程有限公司法定代表人:## 经理住所地:西安市碑林区##被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司法定代表人: 经理住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求:1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》;2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元;3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由:2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院 反诉人:陕西国际建设工程有限公司 2013年8月31日
法律咨询顾问
问题:你好,我朋友作为受害者对审理结果不满意,不知道怎么办才好,请问可不可以提供一份民事起诉状交通刑事反诉状模板参考一下
原告人李某某,男,1966年5月10日出生,汉族,某某县某某镇某某村第六居民组,村民。 被告人刘某某,男,1964年 月日出生,汉族,某某县某某镇某某村第六居民组,村民。 被告人马某某,男,出生年月不详,36岁,汉族,某某县某某镇某某村,村民。 诉 讼 请 求 1、请求依法追究被告人刘某某、马某某犯故意伤害罪的刑事责任,并要求对其从重处罚。 2、请求依法判令被告人刘某某、马某某赔偿我受伤的医疗费11287.20元,误工费47700元、护理费6450元、伙食补助费3420元、营养费2000元、交通费300元、法医鉴定费260元以及伤残补助费(待伤残鉴定后确定),共计71417.20元。 事 实 和 理 由 2005年3月25日19时许,我在我家门口圪蹴着,被告人刘某某、马某某开车过来,我没防备他俩突然下车,被告人马某某把我抱住,被告人刘某某用铁器在我头部打了数下,马某某又拿水泥块在我下颌部砸了几下,把我打昏倒地,逃之夭夭。之后,被我妻子发现叫人把我送至某某县人民医院抢救治疗,诊断为闭合性颅脑损伤、脑震荡、颅骨骨折、头皮血肿、头面部皮肤裂伤、下颌骨骨折、牙齿松动。经法医鉴定为轻伤害。 我在某某县人民医院住院治疗99天,已花去医疗费11287.20元,我住院期间,开始30天由我两个亲属在医院进行陪侍护理,之后由一个亲属护理。出院后在家休息治疗60天,经过治疗终结,我头部仍然昏昏沉沉,记忆力下降,牙齿松动。由于被告人刘某某、马某某故意伤害犯罪行为,使我受伤住院花去巨额的医疗费用,使我遭受极大的精神痛苦和蒙受极大的经济损失。我经营镁渣加工业务,被伤害住院导致停产,为此损失惨重。 基于上述事实,被告人刘某某、马某某无视国家法律,胆大妄为,光天化日之下,无故行凶伤人,故意伤害我的身体健康,情节恶劣,危害严重,其行为已构成故意伤害罪,依法应当受到法律的严惩。由于被告人刘某某、马某某故意伤害犯罪行为给我造成的经济损失,依法应当承担赔偿责任。为此,具状起诉,请求依法公正判决,维护原告人的诉讼请求及合法权益。 此 致 某某县人民法院 起诉人 二○○六年八月十四日上面是一份民事起诉状交通刑事反诉状模板,你可以参考一下。
诉讼仲裁专业问答普法
全部
石家庄仲裁委员会收费标准有哪些
#诉讼仲裁
810次阅读
因人身保险合同纠纷能仲裁吗
#诉讼仲裁
1468次阅读
私自改装显示保险拒赔如何申请仲裁
#诉讼仲裁
920次阅读
仲裁费用怎么收取
#诉讼仲裁
1108次阅读
庆阳仲裁委员会是合法的吗
#诉讼仲裁
977次阅读
仲裁后多久出裁决书
#诉讼仲裁
1015次阅读
关于
仲裁申请书提反请求模板
精选专题信息
银行卡被法院冻结信用卡也冻结吗
2024.04.29
执行异议怎么提起诉
2024.04.29
怎么知道朋友在哪个拘留所
2024.04.29
什么情况算失信被执行人
2024.04.29
法院开庭之后多久能下达判决书,有没有相关的法律规定
2024.04.29
基层法院可以审理二审案件吗
2024.04.29
私闯民宅打人应该怎么处理的
2024.04.29
被微商骗200多可以追回吗,最新的规定是什么?
2024.04.29
拘留超期怎么办
2024.04.29
债务官司的诉讼费是多少
2024.04.29
工行信用卡被冻结了,应该怎么样办
2024.04.29
对民事调解书再审后是否可以改判
2024.04.29
个人参与网赌怎么处理异地
2024.04.29
信用卡存在风险被冻结了怎么解冻
2024.04.29
捡到手机的钱300元犯法吗,法律上有哪些规定
2024.04.29
赌博的行为治安管理怎么处罚
2024.04.29
热门推荐
热门诉讼仲裁律师
精选文章
合同范本
相关推荐
受理范围律师
证据调查律师
诉讼管辖律师
办案流程律师
判决执行律师
司法文书律师
仲裁律师
公证律师
治安管理律师
诉讼仲裁法规律师
诉讼仲裁案例律师
撤诉后起诉费给退吗
起诉商家流程和费用
怎么能让调解书无效
替人顶包拘留多少天
传票收到后多久开庭
打官司的流程怎么走
追诉时效期限是多久
追加被执行人的程序
被电话威胁恐吓怎么办
被电话威胁恐吓怎么办
经济仲裁申诉状
委托代理协议(诉讼或仲裁)附委托人须知-优
不服仲裁裁决起诉状通用版
劳动争议仲裁申诉状
不服劳动仲裁(裁决)起诉状通用版
不服劳动仲裁起诉状通用版
商铺租金仲裁申请书上诉状
个人不服劳动仲裁起诉状范本
2022-个人不服劳动仲裁起诉状范本
不服劳动仲裁起诉状范本专业版
起诉状
起诉意见书
答辩状
身份证明
营业执照
授权委托书
财产保全申请书
证据
变更诉讼请求申请书
诉讼费
起诉
案由
审查起诉
审查起诉期限
案件受理
驳回起诉
撤诉
撤诉申请书
被起诉
请律师
律师费标准
法律援助
调解
调解协议书
调解员
庭外和解
和解协议
诉讼保全
证据保全
财产保全
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
王刚律师
2024-04-28 16:04:05
可以报警,让警察追回,也可以自己起诉。
问题:我被别人骗了钱怎么追回来?
钱威律师
2024-04-29 08:04:43
你好具体什么法律问题请陈述
问题:这能告他诈骗吗,而且不还不接电话,达14万块钱,用我家的车和大本还有行车证身份证多处抵押,失信人哄我家孩子?
熊小飞律师
2024-04-25 21:40:09
1个月,如果诉讼了就是一年
问题:法院没起诉微信冻结多久结冻?
钱威律师
2024-04-25 17:54:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么联系你?
钱威律师
2024-04-25 09:15:55
你好可以电话聊下具体情况
问题:被打了?
杜强吉律师
2024-04-23 19:18:09
你好,可以具体说一下
问题:已胜诉,进入强制执行?
钱威律师
2024-04-23 20:21:06
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:起诉状交法院受理了会通知原告吗?
钱威律师
2024-04-22 16:47:41
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:问个问题?
钱威律师
2024-04-20 11:18:07
你好,这边可以详细沟通的。
问题:猥亵隔了三年多了?
钱威律师
2024-04-19 07:49:46
可以教你怎么解决处理但是要仔细聊聊
问题:qq视频聊天被人威胁发给家人怎么办?
钱威律师
2024-04-23 20:21:06
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:起诉状交法院受理了会通知原告吗?
钱威律师
2024-04-29 08:04:43
你好具体什么法律问题请陈述
问题:这能告他诈骗吗,而且不还不接电话,达14万块钱,用我家的车和大本还有行车证身份证多处抵押,失信人哄我家孩子?
王刚律师
2024-04-28 16:04:05
可以报警,让警察追回,也可以自己起诉。
问题:我被别人骗了钱怎么追回来?
钱威律师
2024-04-25 17:54:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么联系你?
杜强吉律师
2024-04-23 19:18:09
你好,可以具体说一下
问题:已胜诉,进入强制执行?
钱威律师
2024-04-22 16:47:41
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:问个问题?
钱威律师
2024-04-20 11:18:07
你好,这边可以详细沟通的。
问题:猥亵隔了三年多了?
钱威律师
2024-04-19 07:49:46
可以教你怎么解决处理但是要仔细聊聊
问题:qq视频聊天被人威胁发给家人怎么办?
熊小飞律师
2024-04-25 21:40:09
1个月,如果诉讼了就是一年
问题:法院没起诉微信冻结多久结冻?
钱威律师
2024-04-25 09:15:55
你好可以电话聊下具体情况
问题:被打了?
1分钟提问,海量律师解答
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
在线咨询
更多
热门刑事罪名
强制猥亵、侮辱罪
战时拒绝、逃避征召、军事训练罪
聚众扰乱军事管理区秩序罪
非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪
抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
负有照护职责人员性侵罪
挪用资金罪
擅自出卖、转让军队房地产罪
偷越国(边)境罪