建筑施工土石方承包合同范本有哪些？

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

卖方：_______________(简称甲方) 身份证号码：_____________________
　　买方：_______________(简称乙方) 身份证号码：_____________________
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方签订土石方施工合同范本，以资共同信守执行。
　　第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
　　第二条 上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 __________元整，作为购房定金。
　　第三条 付款时间与办法：
　　
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
　　首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人
　　民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在
　　缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。
　　
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支
　　付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款
　　人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
　　第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

发包人(全称)：__________________________________________________________________
　　承包人(全称)：__________________________________________________________________
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　
一、工程概况
　　工程名称：______________________________________________________________________
　　工程地点：______________________________________________________________________
　　工程内容：______________________________________________________________________
　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________
　　资金来源：______________________________________________________________________
　　
二、工程承包范围
　　承包范围：______________________________________________________________________
　　
三、合同工期：
　　开工日期：______________________________________________________________________
　　竣工日期：______________________________________________________________________
　　合同工期总日历天数_________________天
　　
四、质量标准
　　工程质量标准：__________________________________________________________________
　　
五、合同价款
　　金额(大写)：_____________________________元(人民币)
　　￥：_____________________________元
　　
六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　
1、本合同协议书
　　
2、中标通知书
　　
3、投标书及其附件
　　
4、本合同专用条款
　　
5、本合同通用条款
　　
6、标准、规范及有关技术文件
　　
7、图纸
　　
8、工程量清单
　　
9、工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　
十、合同生效
　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
　　合同订立地点： _________________________________________________________________
　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
　　发包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________
　　住所：_______________________________住所：______________________________________
　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
　　电话：_______________________________电话：______________________________________
　　传真：_______________________________传真：______________________________________
　　开户银行：___________________________开户银行：__________________________________
　　账号：_______________________________账号：______________________________________
　　邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

您好，针对您的问题解答如下, 《建工司法解释》中的“实际施工人”是指转包、违法分包以及借用资质的无效建设工程施工合同的承包人。建设工程经数次转包或分包的，实际施工人应当是实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的企业或个人。对于不属于前述范围的当事人依据《建工司法解释》第二十六条第二款规定以发包人为被告主张欠付工程款的，应当不予受理，已经受理的，应当裁定驳回。 建筑工人追索欠付工资或劳务报酬的，按照劳动关系或雇佣关系妥善处理。