提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 湖南法律咨询 > 怀化法律咨询 > 怀化土地征收法律咨询 > 光伏发电征地协议怎么写 什么格式内容

光伏发电征地协议怎么写 什么格式内容

李* 湖南-怀化 土地征收咨询 2017.10.19 20:13:56 3946人阅读

我是一家光伏发电公司的负责人 需要征用一块土地来搭建设备 想问一下光伏发电征地协议怎么写 什么格式内容

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
怀化律师 房产纠纷律师 怀化房产纠纷律师 更多律师>

甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国土地管理法》和县政府有关征用土地政策的规定,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,甲乙双方就征用蓝天加气站东侧的土地事宜,达成如下征地补偿协议:
一、征用土地面积:该土地面积为      亩,土地座落涑水大街东延伸段南侧,四至为:东至乔村第四居民组地界,南至第六居民组地界,西至南北水渠东边,北至涑水大街规划绿线。
二、征地补偿标准按8.5万元/亩的征地补偿标准计算,共计征地补偿款    万元。乙方不再负担劳力安置。
三、付款方式:
1、自签定本协议之日起,乙方向甲方预交定金壹拾万元整。
2、2013年3月份,甲方把土地表面附属物(树木、农作物、药材、临时建筑设施等)清理完毕后,乙方向甲方付捌拾陆万元整(含一次性青苗赔偿款)。
3、2013年清明后,甲方完成土地上迁坟工作,全部迁坟完毕,甲方有组织性一次性把土地交给乙方,保证乙方施工,乙方向甲方一次性付清征用土地款。
4、乙方按期付款,不得违约。
四、乙方负责征地手续的批复,甲方应全力配合给予提供方便。
五、甲方负责乙方因在土地使用期间引起的与周边群众或单位发生的纠纷的协调,积极为乙方创造一切便利条件,决不允许出现上门滋事、无理取闹、干扰乙方正常施工和生活秩序等现象。
六、违约责任:此协议自双方签字之日起生效,双方不得以任何理由在合同签定时间内单方终止合同,如有发生,一方补偿另一方由此造成的一切损失。
七、其他未尽事宜:由甲乙双方另行协商,并签订补充协议,在合同中未尽事宜经双方协商并签定补充协议,补充协议与本协议均具有法律效力。
八、此协议一式三份,甲乙双方各执一份,村委一份,自签字之日起生效。
甲方盖章:              乙方盖章:
代表签字:              代表签字:
年  月    日

安装施工合同
发 包 人: 承 包 人: 签订地点:河南许昌 签订日期:201年月日
1/7页
合同协议书
鉴于发包人拟委托承包人承担 分布式光伏电站工程(以下简称“工程”)的安装施工任务,且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
承包范围: 电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接(含交流侧400V 母线的接入安装)、桥架安装、并网交流柜接入柜安装,协助并网接入、协助调试和验收,具体详见工程量清单。
二、 合同工期:
1、计划开工日期: 年 月 日。
2、 计划竣工日期: 年 月 日。
三、 质量标准要求:合格(符合国家和行业验收标准)。
四、 合同方式:本合同是固定总价合同。上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。
五、 合同价格:
1、
2、
本工程合同价格为RMB 元(大写 )。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、组成合同的文件
(1) 本合同协议书。
(2) 本合同专用条款。
2/7页
(3) 标准、规范及有关技术文件。
(4) 图纸。
(5) 报价清单。
(6) 双方签订的补充协议。
注:双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。
八、合同生效
本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。
九、其它
本合同一式四份,双方各执两份。
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
3/7页
发包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
承包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
4/7页
合同专用条款
发包人: 承包人: 项目现场:
1、发包人权责
(1)在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责) 。
(2)本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等,费用由发包人负责。 (3)组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。
(4)发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。督促承包人执行有关安全生产方面的工作,对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,并进行罚款处理,情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责
(1)服从发包人的管理、组织,按照发包人项目经理的要求提交施工计划;
(2)承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育,经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同,特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。相关人员无证上岗操作一经被发现,除了进行罚款之外,由承包人承担所带来的后果责任。
(3) 承包人必须严格按照安全操作规程施工,由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的,均由承包人自行承担后果。
(4)承包人必须强化施工现场的环境保护及整治,做好文明施工工作。由于不文明施工引起的一切后果及损失,由承包方承担。
(5)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证
(1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行。承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标,否则,因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的违约金,并承担发包人因此遭受的损失,包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同时,承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
(2)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人有权要求承包人返工或修改,直至符合要求为止。检查合格后又发现质量问题时,仍由承包人承担责任,进行返工、修改。
(3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案,经发包人认可后才可进行施工。
(4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工,工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工, 如有现场临时更改设计方案时,承包方需及时通知发包方,得到发包方认可后方可更改。
(5)在屋顶安装施工前,发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看,确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况,确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求(如不允许掉落灰尘等),各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件
异常恶劣天气的范围为:连续24 降雨量累计超过200mm 或连续72 累计降雨量达到500mm ;连续6 风速超过38/。
5、付款方式
预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款;
进度款:支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款;
安装款:所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款; 质保金:质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约
6/7页
(1)如非因承包人责任,发包人要求中止本合同时,发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失,包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
(2)若发包人延期支付合同款,每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金,最高不超过合同金额的10%,由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
(3)若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的,发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
(4)若因承包人原因导致竣工工期延误,竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元,最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式:合同双方因本合同的履行发生争议的,应友好协商解决,若协商不成的,可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方租赁给乙方的土地的所有权归国家所有,
乙方只享有租赁土
地的使用权,
租赁土地的地下资源、
埋藏物及市政公用设施均不属于
租赁范围。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
集体土地征收的补偿条例
124804人阅读

集体土地征收补偿中都有那些最新规定呢,集体土地征收赔偿一直是社会的一个热点,尤其受到网民的广泛关注,其中农村集体土地征收的政策有哪些呢,集体土地使用证又应该如何办理呢,更多内容下面为您详细介绍。

新的征地补偿标准
26348人阅读

今天小编为你介绍征地补偿标准的最新规定,所述内容仅供参考,具体金额以实际操作为准,那么高速公路征地补偿标准是什么,新的征地补偿标准是多少,以及农村征地赔偿标准规定有哪些呢,下面为你详细介绍!

征地流程
11456人阅读

征地赔偿相关的政策一直收到大众关注,今天为大家介绍征地流程的有关知识,那么集体土地征地流程规定有哪些,农村征地流程规定具体是怎样的,以及企业征地流程和程序内容,下面为你详细解读!

最新农民土地政策
14987人阅读

土地对于辛苦耕耘的农民百姓来说是很重要的,那么对于土地政策又了解多少呢?最新农民土地政策是什么?单位征收土地政策有哪些,土地政策的制定原则是什么,以及最新土地政策是怎样的?下面快来了解一下吧!

拆迁条例
33248人阅读

征地拆迁赔偿一直是大家关注的焦点问题,其中拆迁条例就为此做出的开展的规范,今天小编为你介绍拆迁条例相关内容,那么拆迁条例实施细则,最新拆迁条例,以及房屋拆迁条例等内容,更多内容尽在律图百科!

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多房产纠纷资讯

微信扫一扫