徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您要搜索的内容...
提问
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
刑事辩护专题
>
刑事诉讼专题
>
工程质量反诉状范文
工程质量反诉状范文
人民法院、公安机关以及人民检察院依照相应的法定程序在当事人以及其他与该诉讼行为有关的参与人共同见证的情况的,就当事人相关的诉讼请求进行审理的程序就叫做刑事诉讼。根据诉讼的内容和形式不同,诉讼活动可以具体分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼三部分。刑事诉讼是实现国家刑罚权的活动。刑事诉讼的中心内容是解决被追诉者的刑事责任问题。
2024-02-21 22:36:20
已帮助3288人
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
工程质量反诉状范文
法律咨询顾问
问题:你好,我们是一家新成立的建筑公司,对这行还不是很了解,请问可不可以提供一份建设施工合同质量反诉状模板参考一下
反诉人(本诉被告):陕西国际建设工程有限公司法定代表人:## 经理住所地:西安市碑林区##被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司法定代表人: 经理住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求:1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》;2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元;3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由:2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院 反诉人:陕西国际建设工程有限公司 2013年8月31日
刑事辩护专业问答普法
全部
辩护律师申请变更强制措施的流程是怎样的
#刑事辩护
987次阅读
检察院速裁程序是什么
#刑事辩护
1144次阅读
开设赌场罪怎么反抗笔录有效
#刑事辩护
1434次阅读
刑事案件有调解程序吗
#刑事辩护
1299次阅读
提出反诉后,法院会延期开庭吗
#刑事辩护
1350次阅读
我国刑诉中规定的特别程序有哪些
#刑事辩护
1453次阅读
关于
工程质量反诉状范文
精选专题信息
什么是伪造、变造居民身份证罪如何量刑
2024.05.16
罚金含义是什么
2024.05.16
取保候审能申请吗
2024.05.16
犯罪未遂有哪些意思对未遂犯怎么处罚
2024.05.16
销售伪劣兽药罪既遂判刑标准多少年
2024.05.16
敲诈勒索500元如何处理
2024.05.16
职务侵占能报案吗
2024.05.16
利用影响力受贿罪的构成要件是什么
2024.05.16
感情纠纷持刀杀人未遂如何定罪
2024.05.16
婚姻诈骗罪的四个要件是什么
2024.05.16
诈骗罪死刑处罚是否还有
2024.05.16
刑事拘留最高几天
2024.05.16
构成招摇撞骗罪一般会怎么判
2024.05.16
虚假诉讼罪的法律依据有哪些
2024.05.16
运送他人偷越国(边)境罪既遂处罚标准
2024.05.16
传销非法拘禁如何判
2024.05.16
热门推荐
热门刑事辩护律师
精选文章
合同范本
相关推荐
刑事犯罪辩护律师
刑事处罚辩护律师
强制措施律师
取保候审律师
司法鉴定律师
刑事诉讼律师
刑事赔偿律师
毒品辩护律师
强奸辩护律师
暴力犯罪辩护律师
公司犯罪辩护律师
国家赔偿律师
经济犯罪辩护律师
死刑辩护律师
贪污受贿辩护律师
刑事风险防控律师
刑事立案律师
刑事自诉律师
职务类犯罪辩护律师
职务侵占辩护律师
金融诈骗辩护律师
无罪辩护律师
刑事附带民事诉讼律师
刑法法规律师
刑事案例律师
我国认罪认罚告知书最好不要签吗?
对于帮信罪取保以后一般怎么判?
检察院取保签认罪认罚可以不签吗?
2024年帮信罪取保以后一般怎么判?
传销罪立案标准2024年
组织卖淫罪量刑2024年标准是怎样的?
贩毒多少克以上判死刑?
高利放贷罪的立案标准是什么?
最新职务侵占罪量刑标准2024是什么
二次酒后驾驶处罚新标准2024有哪些
刑事辩护委托书
刑事辩护委托协议
刑事辩护授权委托书
接受指定刑事辩护函
刑事辩护委托合同同益简易模板
刑事附带民事答辩状范本
刑事答辩状示范文本
委托辩护合同
开设赌场辩护词
贩卖毒品辩护词
非法集资
性犯罪
强奸案
强奸罪
猥亵儿童罪
扰乱公共秩序罪
寻衅滋事
寻衅滋事罪
故意伤害罪
故意杀人罪
杀人未遂
过失致人死亡
招摇撞骗罪
拐卖妇女
贩卖儿童
非法拘禁
非法持枪
诈骗罪
电信诈骗案
盗窃罪
绑架罪
抢劫罪
抢夺罪
敲诈勒索
包庇罪
渎职罪
职务侵占罪
行贿罪
倒卖文物罪
偷税漏税罪
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
吕美亮律师
2024-05-16 14:21:33
如果对外已夫妻名义共同生活的,构成重婚罪。需要民警进行调查取证,最终认定 公务人员出轨可能会面临不同程度的纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级、撤职,甚至开除。 这些处分取决于出轨行为的严重程度和具体情况。如果公务人员的行为严重违反社会公德,比如包养情人,通常会受到警告、记过或记大过的处分。如果情节较重,可能会给予降级或撤职处分;如果情节严重,可能会被开除。此外,如果公务人员具备党员身份,出轨行为还会受到党内的处分,一般也是警告、记过或记大过;情节较重时,可能会给予降级或撤职处分,但通常不会开除。
问题:干部出轨和情人同居这算不算重婚罪?
郁华僖律师
2024-05-16 11:29:57
只要有相关证据证明是可以,建议委托我们进行代理,同时申请法院采取措施,需要帮忙和我电话联系(壹捌零零壹肆伍柒肆捌玖)
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
吕美亮律师
2024-05-14 13:31:43
涉嫌故意伤害致人死亡,属于刑事案件类型
问题:与别人发生口角最终事情恶化拿刀砍伤了对方最后对方病情恶化死亡属于什么案件类型?
郭海滨律师
2024-05-14 15:23:39
鉴定伤情,构成轻伤的,追究老师故意伤害罪的刑事责任
问题:学校老师踢孩子骨折了,算轻伤吗?
史成涛律师
2024-05-14 10:43:31
公安机关是否立案?涉嫌罪名是什么?
问题:我涉嫌刷单洗钱了?
史成涛律师
2024-05-14 10:43:31
公安机关是否立案?涉嫌罪名是什么?
问题:我涉嫌刷单洗钱了?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
吕美亮律师
2024-05-14 13:31:43
涉嫌故意伤害致人死亡,属于刑事案件类型
问题:与别人发生口角最终事情恶化拿刀砍伤了对方最后对方病情恶化死亡属于什么案件类型?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
吕美亮律师
2024-05-16 14:21:33
如果对外已夫妻名义共同生活的,构成重婚罪。需要民警进行调查取证,最终认定 公务人员出轨可能会面临不同程度的纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级、撤职,甚至开除。 这些处分取决于出轨行为的严重程度和具体情况。如果公务人员的行为严重违反社会公德,比如包养情人,通常会受到警告、记过或记大过的处分。如果情节较重,可能会给予降级或撤职处分;如果情节严重,可能会被开除。此外,如果公务人员具备党员身份,出轨行为还会受到党内的处分,一般也是警告、记过或记大过;情节较重时,可能会给予降级或撤职处分,但通常不会开除。
问题:干部出轨和情人同居这算不算重婚罪?
郁华僖律师
2024-05-16 11:29:57
只要有相关证据证明是可以,建议委托我们进行代理,同时申请法院采取措施,需要帮忙和我电话联系(壹捌零零壹肆伍柒肆捌玖)
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
郭海滨律师
2024-05-14 15:23:39
鉴定伤情,构成轻伤的,追究老师故意伤害罪的刑事责任
问题:学校老师踢孩子骨折了,算轻伤吗?
江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
1分钟提问,海量律师解答
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
在线咨询
更多
热门刑事罪名
职务侵占罪
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
强迫卖淫罪
串通投标罪
雇用逃离部队军人罪
重大劳动安全事故罪
过失损坏易燃易爆设备罪
违规出具金融票证罪
伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
故意损毁文物罪