徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您要搜索的内容...
提问
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
刑事辩护专题
>
刑事诉讼专题
>
装修质量问题反诉状
装修质量问题反诉状
人民法院、公安机关以及人民检察院依照相应的法定程序在当事人以及其他与该诉讼行为有关的参与人共同见证的情况的,就当事人相关的诉讼请求进行审理的程序就叫做刑事诉讼。根据诉讼的内容和形式不同,诉讼活动可以具体分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼三部分。刑事诉讼是实现国家刑罚权的活动。刑事诉讼的中心内容是解决被追诉者的刑事责任问题。
2024-03-01 15:16:04
已帮助2105人
精选律师 ·
讲解实例
反诉状怎么写
1、反诉必须是本案的被告针对本案的原告,不能是其他人,本案的第三人也不可以,且提起反诉的时间限制在举证期限届满前; 2、反诉的提起必须是向同一个法院提起,不能反诉的案件有专属
管辖
的法院,这样是不符合反诉的条件的,且反诉的程序必须和本诉的程序一样,不能一个是简易程序一个是普通程序; 3、反诉必须在试试或者法律上与本诉有牵连,涉及到同一个或者有牵连的法律关系或者标的物。
查看更多
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
装修质量问题反诉状
张振
问题:我是装修公司的,也有跟业主签订装修合同,业主拖欠工程款不给,用装修质量问题来托着钱不给怎么办
你好,可以进一步沟通下案件情况
张鹏
问题:麻烦问一下,我的房子是抱给别人装修的,暖气管道出现了质量问题,没有合同给怎么办
你好,双方之间虽然没有书面合同约定,但是如果有其他能够认定双方装修事实存在的证据也是可以的,具体细节可以来电作进一步交流沟通
张继伟
问题:你好,我家阳光房玻璃出现霉点,像泼上油一样,是玻璃中间,这是属于质量问题,我是18年5月装修的,请问这事该怎么办
可以找原卖家或厂家协商解决,不能协商一致的可以到法院起诉要求维修更换和赔偿。
法律咨询顾问
问题:你好,我们是一家新成立的建筑公司,对这行还不是很了解,请问可不可以提供一份建设施工合同质量反诉状模板参考一下
反诉人(本诉被告):陕西国际建设工程有限公司法定代表人:## 经理住所地:西安市碑林区##被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司法定代表人: 经理住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求:1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》;2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元;3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由:2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院 反诉人:陕西国际建设工程有限公司 2013年8月31日
刑事辩护专业问答普法
全部
审计查出了问题的后果是什么
#刑事辩护
1202次阅读
未质证的证据能推翻事实吗
#刑事辩护
1265次阅读
轻伤派出所调解了能反悔吗
#刑事辩护
1263次阅读
虚假诉讼向哪个机关反应
#刑事辩护
1381次阅读
帮信罪被反复起诉该怎么处理
#刑事辩护
1079次阅读
寻衅滋事起诉状谁写的
#刑事辩护
1125次阅读
关于
装修质量问题反诉状
精选专题信息
暂予监外执行的期间计入刑期吗
2024.04.30
帮信罪刑拘被批拘捕会有案底吗
2024.04.30
故意毁容罪怎么判刑处罚,有哪些相关规定
2024.04.30
最新危险驾驶罪处罚标准是怎么样的?
2024.04.30
中国新刑法铁路运营安全事故罪判多久
2024.04.30
被判刑后财产会没收吗
2024.04.30
拘留可以办保释吗
2024.04.30
介绍卖淫罪既遂刑事责任如何追究
2024.04.30
收买信用卡信息罪有哪些惩罚
2024.04.30
销售劣药罪会受到哪些处罚
2024.04.30
猥亵判刑几年
2024.04.30
帮信罪刑事拘留立案有案底吗
2024.04.30
怎么样构成强迫交易罪
2024.04.30
我想咨询个问题判4年可以减刑多少年
2024.04.30
销售劣药罪是如何构成的?
2024.04.30
帮信罪刑拘十天有案底吗
2024.04.30
热门推荐
热门刑事辩护律师
精选文章
合同范本
相关推荐
刑事犯罪辩护律师
刑事处罚辩护律师
强制措施律师
取保候审律师
司法鉴定律师
刑事诉讼律师
刑事赔偿律师
毒品辩护律师
强奸辩护律师
暴力犯罪辩护律师
公司犯罪辩护律师
国家赔偿律师
经济犯罪辩护律师
死刑辩护律师
贪污受贿辩护律师
刑事风险防控律师
刑事立案律师
刑事自诉律师
职务类犯罪辩护律师
职务侵占辩护律师
金融诈骗辩护律师
无罪辩护律师
刑事附带民事诉讼律师
刑法法规律师
刑事案例律师
传销罪立案标准2024年
组织卖淫罪量刑2024年标准是怎样的?
贩毒多少克以上判死刑?
高利放贷罪的立案标准是什么?
最新职务侵占罪量刑标准2024是什么
二次酒后驾驶处罚新标准2024有哪些
危险驾驶罪量刑标准是什么?
我国洗钱多少金额会定罪?
2024年犯了组织卖淫罪判多久
开设赌场罪量刑标准2024是怎样的?
刑事辩护委托书
刑事辩护委托协议
刑事辩护授权委托书
接受指定刑事辩护函
刑事辩护委托合同同益简易模板
刑事附带民事答辩状范本
刑事答辩状示范文本
委托辩护合同
开设赌场辩护词
贩卖毒品辩护词
破坏军婚罪
挪用公款罪
逃税罪
拒不执行判决裁定罪
网络犯罪
非法拘禁罪
重婚罪
洗钱罪
保险诈骗罪
侵犯著作权罪
电信诈骗
传销罪
危险驾驶罪
非法行医罪
贩毒
立案登记制
自首
投案自首
特别自首
自首的认定
刑事案件
移送管辖
立案调查
传唤
强制传唤
搜身
调查取证
证据种类
证人证言
笔录
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
钱威律师
2024-04-30 12:28:12
你好可以电话聊下沟通了解
问题:判定掩饰隐瞒罪,未获利,不知情的情况下发生的,怎么判刑?
吕美亮律师
2024-04-29 20:32:33
《刑法》第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。 你这个有点严重
问题:当时打电话说给法官钱,但是没给,算不算贿赂法官?
钱威律师
2024-04-29 11:49:23
你好可以电话聊下沟通了解
问题:手机被扣押需要多久才能拿到?
彭云晶律师
2024-04-28 21:42:13
你好,家属收到刑事拘留通知书了吗
问题:因为挖石头被人举报逮进去了现在转到拘留所了怎么能保释出来?
钱威律师
2024-04-29 08:03:50
你好具体什么法律问题请陈述
问题:我想问下取保候审日期从什么时候开始算,到一年了怎么处理?
王雨昕律师团队
2024-04-28 08:47:22
您好!可以电话或+v沟通186-1086-0673
问题:不是家属是好朋友怎么去监狱盼望人律师?
包敬立律师
2024-04-27 20:09:01
具体办理什么事情?会见?
问题:加快办理需要多少钱?
陈东歌律师
2024-04-26 21:00:53
您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:一级轻伤刑事案件?
李培红律师
2024-04-26 13:47:36
被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
杜强吉律师
2024-04-25 18:14:27
你好,可以具体说一下
问题:判决书下来,当时没有去找他要钱,现在十几年过去了,还能去找他要钱吗?
包敬立律师
2024-04-27 20:09:01
具体办理什么事情?会见?
问题:加快办理需要多少钱?
陈东歌律师
2024-04-26 21:00:53
您好,您讲一下情况我帮您分析一下
问题:一级轻伤刑事案件?
钱威律师
2024-04-30 12:28:12
你好可以电话聊下沟通了解
问题:判定掩饰隐瞒罪,未获利,不知情的情况下发生的,怎么判刑?
吕美亮律师
2024-04-29 20:32:33
《刑法》第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。 你这个有点严重
问题:当时打电话说给法官钱,但是没给,算不算贿赂法官?
彭云晶律师
2024-04-28 21:42:13
你好,家属收到刑事拘留通知书了吗
问题:因为挖石头被人举报逮进去了现在转到拘留所了怎么能保释出来?
王雨昕律师团队
2024-04-28 08:47:22
您好!可以电话或+v沟通186-1086-0673
问题:不是家属是好朋友怎么去监狱盼望人律师?
杜强吉律师
2024-04-25 18:14:27
你好,可以具体说一下
问题:判决书下来,当时没有去找他要钱,现在十几年过去了,还能去找他要钱吗?
钱威律师
2024-04-29 11:49:23
你好可以电话聊下沟通了解
问题:手机被扣押需要多久才能拿到?
钱威律师
2024-04-29 08:03:50
你好具体什么法律问题请陈述
问题:我想问下取保候审日期从什么时候开始算,到一年了怎么处理?
李培红律师
2024-04-26 13:47:36
被诈骗的金额是多少呢?
问题:今天被诈骗了用支付宝收的钱怎么投诉?
1分钟提问,海量律师解答
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
在线咨询
常用合同
查看更多
1
工程质量问题的反诉状
下载
2
产品质量问题的反诉状
下载
3
建筑施工质量问题的反诉状
下载
4
被告反诉质量问题的起诉状
下载
5
工程质量有问题反诉状范本
下载
6
买卖合同因质量问题的反诉状
下载
7
质量问题赔偿协议
下载
8
房屋质量问题索赔书
下载
9
房屋质量出现问题怎么办,常见的房屋质量问题有哪些?
下载
10
房屋质量出现问题怎么办,常见的房屋质量问题有哪些?
下载
更多
热门刑事罪名
遗弃伤病军人罪
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
过失泄露军事秘密罪
违法运用资金罪
非法出售、私赠文物藏品罪
生产、销售不符合安全标准的食品罪
抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
战时窝藏逃离部队军人罪
强迫他人吸毒罪
对单位行贿罪