中建三局基础建设劳务合同的具体范文应该怎么写?

已解答 32507 个法律咨询 >

基础设施建设工程合同范本
基础设施建设工程合同
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方愿将 基础设施建设工程由乙方承包修建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目价款结算暂行办法》及相关国家法律、法规，为明确双方施工过程中的权利义务，经双方协商，订立本合同。以兹共同遵照执行。
第一条、工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条、建设工期：
2015年 月 日至2015年 月 日
第三条、工程质量标准：合格
第四条、工程款价
工程竣工验收合格后，按照乙方提供的工程造价单进行核算。本工程款不含税收。
第五条、 建设内容
1、道路路基建设长40米,宽3.5米；
2、排水沟基槽开挖长30米,宽1米。
第六条、合同价款及工程款支付
合同价款：经甲乙双方协商，工程价款定为伍仟伍佰元整（￥：5500.00元）。
工程款支付方式：乙方材料及设备进场后，工程款在工程竣工验收合格后，甲方一次性将工程总价款支付给乙方。
第七条、双方相互协作条款
1、乙方自行解决本工程施工所需用水、用电问题，以及协调乙方与地方的关系。
2、甲方负责按约支付工程价款，在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
3、乙方严格按甲方要求以及国家、部颁发的施工技术规范相关要求进行施工。
4、乙方提出的任何合理化建议和设计修改意见，必须经过甲方的许可后方可变更施工。
第八条、施工安全
乙方在施工过程中发生的安全责任事故均由乙方负责。
第九条、违约条款
乙方未能保证工程质量，甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修理或者返工。
甲方未能按约履行本合同约定的义务，并由此造成乙方停工、不能按期交工的，甲方应承担停工损失并相应顺延工期。
第十条、解决争议的方法
在履行本合同过程中，如双方发生争议，尽量协商解决，协商不成，通过合同履行地人民法院提起诉讼解决。
第十一条、其他条款
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同完工以及工程价款结清后自动失效。
本合同一式三份，甲方执壹份，乙方执壹份，下司镇人民政府壹份（此行以下无正文）
甲方：（盖章）
法人代表：
项目负责人签字：
乙方：（签章）
联系方式：
身份证号码：

年 月 日

已解答 32507 个法律咨询 >

甲方：__________________
乙方：__________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条　工程概况
工程名称：______________
工程地点：______________
第二条　工程承包范围
___________________________________
第三条　工程工期
1．计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；
2．主要节点工期：___________________________________
3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条　工程质量标准
　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条　组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1．本合同；
2．本合同附件；
3．招投标文件；
4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条　标准规范
本合同适用标准规范：____________________________
第七条　甲方责任和义务
1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5．按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6．统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：
7．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条　乙方责任和义务
1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3．应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%