配套施工合同范本

你好，咱们这边的诉求是什么，一般这种事情可以向教育局投诉

甲方：_________乙方：_________甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、甲方责任：1、甲方负责办理施工项目各种手续。2、负责乙方施工的各种机械设备。3、帮助解决工程上的疑难问题。4、督促乙方搞好安全。5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。四、乙方责任：1、完成业主与建设方签订的施工合同。2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。3、负责工地上的资金支配权。4、负责工地上的机械设备管理与维修。五、核算：本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费_________，属公司行政管理人员的工资费用。七、缴款时间：各工地不管建设方欠款中国，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。八、工程验收：乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。九、资料：乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。十、本协议一式四份，双方各2份。甲方(签章)：_________　　　　　　　　乙方(签章)：__________________年____月____日　　　　　　　　_________年____月___。

男方有过错。在分割夫妻共同财产时应当少分，但不存在净身出户，

离婚协议书 男方： ，男，汉族，××年××月××日生，住×××××××××，身份证号码：××。 女方： ，女，汉族，××年××月××日生，住××××，身份证号码：××××。 男方与女方于××年××月××日在×××登记结婚，婚后于××年×月×日生育一儿子，名×××。因双方性格不合，致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下： 一、男女双方自愿离婚。 二、儿子××由双方共同拥有探望权。 三、夫妻共同财产的处理： 1、×××××× 2、男方名下的轿车 3、××××的投资股份 以上财产归男方所有。 1、×××× 2、女方名下的轿车。 3、现金伍拾万元整。 以上财产归女方所有。 四、债务的处理： 双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。 五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任： 双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述之外，并无其他财产。任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。 六、协议生效时间的约定： 本协议一式三份，自婚姻登记机关颁发的《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。 男方： 女方： 年 月 日

卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________　　买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。　　第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）　　第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。　　第三条付款时间与办法：甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。　　第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。　　第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。　　第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。　　第七条本合同主体　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。　　2.乙方是____________，代表人是____________.　　第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。　　第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。　　第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。　　第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。　　第十二条双方约定的其他事项：　　出卖方（甲方）_________________购买方（乙方）__________________　　身份证号码：__________________身份证号码：___________________　　代理人（甲方）_________________代理人（乙方）_________________　　身份证号码：___________________身份证号码：___________________　　鉴证方：　　鉴证机关：　　经办人：　　日期：年月日　　鉴证日期：_______年____月____日

根据你的问题解答如下, 低压配电工程承包合同范本怎么写 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十 一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十 二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十 三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。 十 四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。 十 五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。 十 六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。 十 七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 十 八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。 十 九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 二 十、不可抗力：因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。 二 十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二 十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。 二 十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1、《协议条款》; 2、《合同条件》; 3、洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书; 4、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5、工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 7、构成合同一部分的其它文件。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。 三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。 四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。 五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。 第四条图纸 一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。 二、甲方不能按 第四条 第一款约定提供图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。 三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。 四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。 五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按 第七条 第二款约定处理。 六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条 第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。 第二章双方一般责任 第五条甲方代表 一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。 二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。 三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第六条乙方代表 一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。 二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第七条甲方工作 一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作： 1、办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。 3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。 6、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。 8、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 9、按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。 10、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。 二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。 三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。 第八条乙方工作 一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作： 1、在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。 2、按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。 3、按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。 4、按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。 5、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。 6、已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。 7、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 8、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。 二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。 第三章施工组织设计和工期 第九条进度计划 一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，按 第八条第二款处理。 二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。 三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。 第十条延期开工 一、乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。 甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。 二、乙方延期开工未按 第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。 三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。 第十一条暂停施工 一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。 二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。 三、暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。 第十二条工期延误 一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 1、工程量变化或设计变更; 2、.一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 3、合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。 二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。 三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。 承包资格条件

合同编号：园林绿化工程承包合同（综合单价）甲 方： 乙 方： 签约地点： 签约日期： 目 录第一部分 协议书第一条 工程概况第二条 工程承包方式第三条 工程承包范围第四条 合同工期及工期延误第五条 合同价款第六条 工程量及结算条款第七条 工程款支付第八条 合同文件的组成及解释顺序第九条 工程履约担保第十条 双方义务第十一条 合同生效第二部分 合同条款第一条 甲方的一般责任和义务第二条 甲方代表第三条 甲方的指示

定作人（甲方）： ＿＿＿＿＿＿＿＿　 　 　 　 　 　 　 　 　 合同编号： ＿＿＿＿＿＿＿＿　承揽人（乙方）： 广州市房地产测绘所　 　 　 　 　 　 　 签订地点： 广州市豪贤路 １９ ３号 ４楼　 　承揽人测绘资质等级： 　 　 甲　 级　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 签订时间： 　 　 　 　 　 年　 　 　 　 月 　 　 　 　 日　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》 和有关法律法规， 经双方协商一致签订本合同。 　　 　 　 　 第一条　 　 测绘范围（包括测区地点、 面积、 测区地理位置等）： 　 　１． 测绘项目名称： 　２． 测区地点： 　３． 建设用地规划许可证文号： 　４ ． 建设用地面积： 　　第二条　 　 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）： 　１．　 征地勘界测量： 控制点引点、 测定界桩位置、 标定用地界线。 　２．《土地勘测定界技术报告书》 包括： 土地分类面积计算、 土地分类范围略图、 土地分类面积表等。 　　第三条　 　 执行技术标准： 　序号　标准名称　标准代号/文件号　标准　等级　１　《建设项目用地勘测定界技术规程》（国家土地管理局）　　部颁　２　《城镇地籍调查规程》 　Ｔ Ｄ １００１－ ９ ３　部颁　３　《土地利用现状调查技术规程》（全国农业区划委员会）　　部颁　４ 　《关于印发试行＜ 土地分类＞ 的通知》 （ 国土资源部）　国土资发（2001）255 号　部颁　５　《地籍图图式》 　Ｃ Ｈ ５００３－ ９ ４ 　部颁　６　《１： ５００、 １： １０００、 １： ２０００地形图图式》 　Ｇ Ｂ ／ Ｔ ７ ９ ２９ － １９ ９ ５　 国标　７ 　《广东省城镇地籍调查测量实施细则》（广东省国土厅）　粤国土（地籍） 字〔１９ ９ ９ 〕 ６１号　省颁　８　《广州市 １： ５００全解析法数字化地籍测量技术设计书》　　　　其他技术要求： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　 第 页 共 6 页 3 　　 　 　 　 第四条　 　 测绘项目费　１ ． 取费依据： 《测绘工程产品价格》 （国测财字［ ２００２］３号） 和《测绘工程产品困难类别细则》 。 　２　 ． 取费标准： 　１：５００　 　 Ｉ级　 　 　 ２２７ ５２７ ．１１元／ ｋ ｍ２　ＩＩ级　 　 ２８４ ２６４ ．５０元／ ｋ ｍ２　　 　 　 　 　 　 　 ＩＩＩ级　 ３７ ２１９ ６．７ ６元／ ｋ ｍ２　１：１０００　 Ｉ级　 　 　 ２０４ ７ ３３．６２元／ ｋ ｍ２　ＩＩ级　 　 ２５５３６７ ．６３元／ ｋ ｍ２　　 　 　 　 　 　 　 ＩＩＩ级　 ３２８１６６．４ ４元／ ｋ ｍ２　地籍测绘费　１：２０００　 Ｉ级　 　 　 １８２０３７ ．４ ８元／ ｋ ｍ２　ＩＩ级　 　 ２２７ １４ ２．７ ９元／ ｋ ｍ２　　 　 　 　 　 　 　 ＩＩＩ级　 ２９ ２２２３．７ ７元／ ｋ ｍ２　建设用地拨地　定桩测量　每宗（４个桩） ２５９ ４ ．３２元　　３．　 测绘项目费用支付日期和方式：　⑴　 　 甲方应在本合同签订之日， 按照以下计费方式支付乙方测绘项目预付款和定金。 项目完成后， 定金应当抵作价款或者收回。 　①　 测绘项目预付款： 建设用地规划许可证的用地面积　 × 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元／ ｍ２　 　× 　 ３０　 ％＝　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元； 　②　 定金： 建设用地规划许可证的用地面积× 　 　 　 　 　 　 　 元／ ｍ２　× ５　 ％　 ＝　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元； 　③　 预付测绘项目费用（测绘项目预付款与定金之和） 合计： 人民币　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元。 　⑵　 　 乙方自项目完工之日起＿＿＿＿日内， 根据勘测项目情况和乙方实际工作量核计实际测绘项目费用。 自测绘成果验收合格之日起＿＿＿＿日内， 甲方应一次性向乙方结清测绘项目余款， 并领取测绘成果报告书。 　　第五条　测绘项目完成工期　 　 １． 乙方自收到甲方预付测绘项目费用的时间视为测绘工期开始。 　２．　 全部测绘成果应于＿＿＿＿年＿＿＿＿月 ＿＿＿＿日前提交给甲方。 　３．　 由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果 第 页 共 6 页 4 的， 乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。 　　第六条　 　 提交测绘成果　１ ． 自测绘项目费用全部结清之日起＿＿＿日内， 乙方根据合同约定的要求向甲方交付全部测绘成果。 　２　 ．　 乙方向甲方交付约定的测绘成果＿＿＿份。 甲方如需增加测绘成果份数， 需另行向乙方支付每份工本费＿＿＿＿元。 　　第七条　 　 甲方的义务　１ ． 甲方应向乙方提交有关资料。 　２ ． 提供给乙方的全部资料及文件必须真实、 合法、 有效、 完整、 准确， 并承担由这些资料、 文件引起的全部责任。 　３ ． 应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作， 并对乙方进场人员的工作、 生活提供必要的条件。 　　 　 　 　 ４ ． 进行测量时必须由熟悉情况的权利人或其代理人带测， 并按要求在乙方测量人员的数据记录手簿上签名确认实地测量情况。 　 ５ ． 甲方应按约定支付测绘项目费用。 ６ ． 允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。 　　第八条　 　 乙方的义务　　 　 　 　 １ ． 乙方收到甲方的有关资料之日起　 　 　 　 日内， 对有关资料进行校对， 资料不符合要求的应当要求甲方补正资料； 甲方提供的资料不符合要求的， 乙方有权不接受测绘委托。 　　 　 　 　 ２ ． 负责组织测绘队伍进场作业。 　３ ． 乙方应当根据合同约定的要求确保测绘项目如期完成。 　４ ． 乙方向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的测绘成果。 　５ ． 允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。 　　第九条　 　 　 甲方违约责任　１ ． 合同签订后， 由于甲方原因而终止合同， 甲方已按合同约定交付定金的， 无权请求返还定金。 乙方未进入外业采集数据工作程序前， 甲方无权请求返还定金。 乙方已进入外业采集数据工作程序的， 甲方向乙方预先支付的测绘项目预付款（人民币　 　 　 　 　 　 　 　 元） 将不予返还。 　２ ． 如果由于甲方变更计划， 或提供的资料不准确， 或未按期提供测绘必需的资料或工 第 页 共 6 页 5 作条件而造成测绘工作的返工、 停工、 窝工或修改测绘成果， 甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。 　３ ． 甲方未按约定支付乙方测绘项目预付款， 应按顺延天数和当期银行贷款利息向乙方支付违约金。 影响项目进度的， 甲方应承担顺延工期的责任， 并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。 　４ ． 如非测绘成果本身的质量问题， 甲方使用乙方提供的测绘成果而引致与第三方的纠纷， 均与乙方无关。 　 　５．　 由于甲方带测人员的疏忽造成误测而引起的全部责任， 由甲方负责。 　 　 　　　 　 　 　 第十条　 　 乙方违约责任　１ ． 合同签订后， 乙方擅自中途停止或解除合同， 乙方应当向甲方双倍返还定金， 并返还甲方预先支付的测绘项目预付款。 　　 　 　 　 ２ ． 在甲方提供了必要的工作、 生活条件， 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿延期损失费， 每天的延期损失费按合同约定的测绘项目预付款的　 　 　 　 　 　 　 ％计算。 因天气、 交通、 政府行为、 甲方提供的资料不准确或非因乙方原因造成测绘成果延缓提交的， 乙方不承担赔偿责任。 　３ ． 乙方提供的测绘成果质量不合格的， 乙方应负责无偿予以重测或更正， 以达到质量要求。 由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。 　　 　 　 　第十一条　 　 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。　　第十二条　 　 其他约定： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　第十三条　 　 本合同执行过程中的未尽事宜， 双方应本着实事求是、 友好协商的态度加以解决。 双方协商一致的， 签订补充协议。 补充协议与本合同具有同等效力。 补充协议与合同约定不一致的， 以补充协议为准。 　　第十四条　 　 因履行本合同发生的争议， 由当事人协商解决， 协商不成的， 由当事人选择以下第　 　 　 　 项作为争议解决方式：（一） 向广州仲裁委员会申请仲裁；（二） 向　 　 　 　 　 　 （请填写其他仲裁机构） 申请仲裁；（三） 向人民法院提起诉讼。 　　第十五条　 　 附则　　 　 　 　 １ ． 本合同由双方代表签字， 加盖双方公章或合同专用章即生效。 全部成果交接完毕和 第 页 共 6 页 6 测绘项目费用结算完成后， 本合同终止。 　２ ． 本合同一式＿＿＿＿份， 甲方＿＿＿＿份， 乙方＿＿＿＿份。 　　　　　　　　 　 　 　 定作人名称（盖章）： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 承揽人名称（盖章）： 　定作人住所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 承揽人住所： 　　 　 　 　 邮政编码： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 邮政编码： 　　 　 　 　 联系人： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 联系人： 　　 　 　 　 电话： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 电话： 　　 　 　 　 传真： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 传　 　 真： 　　 　 　 　 开户银行： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 开户银行： 　　 　 　 　 银行帐号： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 银行帐号： 　　 　 　 　 法定代表人： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 法定代表人： 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （签字） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （签字） 　　 　 　 　 （委托代理人） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （委托代理人） 　以上便是水运工程施工监理合同范本的相关内容

甲方： 发包方： 乙方： 承包方：为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据中华人民共和国《合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：一、工程地点：二、工程内容：韵家口镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。三、承包方式：由乙方包工包料。四、工程价格：室内为每平米 元。 楼梯间为每平米 元。五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支 元生活费，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款项验收合格后一次性付清。六、工程期限：本工程从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。（如甲方原因或自然灾害，工期顺延）。七、甲方责任：甲方必须提供乙方施工人员的食宿方便，正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工，造成安全事故一切责任由乙方负责。九、未尽事宜，双方协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效以上便是墙壁施工合同范本的相关内容

按理说其实没有地下车库这一说。那是每个开发商必造按政府要求的防空地下室属于公共设施。只不过开发商稍微弄漂亮了画了车库线就变成了车库成了开发商盈利的方式。你可以依据地下车库本身公共设施反驳物业和找相关法律。不过一般没用。现在唯一办法是比物业还横才行

下面是建筑施工分项承包合同的范本：承包方： 简称：乙方依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1、 工程名称：怡和苑二期2#/4#楼2、 工程地点：襄城区闸口路3、 施工范围： 施工现场的临时水电、工程蓝图及图纸变更范围的所有水电安装工程（不包含消防） ，在施工过程中必须安排最少一人在工地解决施工中的临时水电问题。 4、工程性质： 单包工的承包方式5、单位工程造价： 元/平方米(建筑面积)二、质量要求按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切损失由乙方负责。三、甲乙双方的权利和义务1、、甲方的权利和义务（1）甲方可根据现行的施工规范，随时检查乙方的施工进度及施工质量，若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求，可书面通知乙方进行整改或返工，由此造成的一切损失由乙方负责，乙方若拒不整改，甲方有权要求乙方停止施工。（2）甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。（3）甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。2、乙方的权利和义务（1）乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行施工安装。（2）乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收，并由甲方组织监理及建设单位进行验收。（3）乙方负责组织职工进行安全教育培训，进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。（4）遵守甲方的一切规章制度，严格执行国家安全生产法律法规、文明施工，随时接受甲方对工程质量的检查及监督，若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作，不得破坏甲方场地已有的设施。（5）工程竣工后，协助甲方组织有关部门进行检查验收，按甲方要求做好工程收尾工作。四、付款方式： 五、其它本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后同具法律效力，在履行合同过程中，若发生争议及未尽事宜，双方协商解决，若协商解决不成的，向工程所在地仲裁机构或法律裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日

发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容： 四、承包形式：第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 天开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条 工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第 方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为 元人民币（大写： ）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后 日内，甲方支付 元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付 元工程款；3、余款 元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮 %作为本合同的结算价款。1、甲方于 支付 元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条 建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？）第五条 施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条 工程质量管理及验收一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条 安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条 质量保修一、本工程保修期限为 年，自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话： ；乙方保修联系人： 。第九条 违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币 元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。（可否作为解除合同条件？）三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条 附 则一、甲方代表为 ，乙方代表为 。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方： 乙方：代表： 代表：户名：开户银行：帐 号：年_____月_____日 年_____月_____日这就是我为你准备的一份比较标准的施工工程合同范本，你可以结合自己的具体情况修改。