徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您的问题,律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
合同事务专题
>
合同纠纷专题
>
市政工程施工合同模板怎么写?
市政工程施工合同模板怎么写?
合同纠纷诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求,在所有诉讼参与人的参加下,审理和解决合同争议的活动,以及由此而产生的一系列法律关系的总和。 合同纠纷的内容涉及到合同本身内容的各个方面,纠纷内容多种多样,几乎每一个与合同有关的方面部会引起纠纷。而合同纠纷从本质上说是一种民事纠纷,民事纠纷应通过民事方式来解决,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
2024-03-05 19:18:26
已帮助4893人
精选律师 ·
讲解实例
市政工程施工合同模板
双方签订
工程合同
后,接着就应是履行合同,但合同一方当事人发现合同中存在欺诈等条款,就容易发生工程
合同纠纷
,若终止合同就会给一方造成损失,双方当事人可以重新签订合同,继续履行市政
工程施工合同
模板。专用条款本身就是按照两方事实上谈判的结果进行填写,如果需要增加或删减、修改通用条款部分的商定,均能够通过专用条款的填写及增加来完成,无所谓的填写规范,只能根据具体情况判断。如果可能,建议聘请
律师
参与
施工合同
的签订及履行,做全经过法律服务。
查看更多
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
市政工程施工合同模板怎么写?
法律咨询顾问
问题:广州市建设工程施工合同模板是什么
您好,关于广州市建设工程施工合同模板是什么这个问题,我的解答如下, 广州市建设工程施工合同发包方(甲方): 承包方(乙方):根据和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第一条 工程项目(一) 工程名称:______________________________________广州市建设工程施工合同发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第一条 工程项目(一) 工程名称:________________________________________________(二) 工程地点:________________________________________________(三) 工成内容:______层栋,建筑面积____________平方米,其它(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:__________________(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。(六)承包方式:________________________________________________第二条 工程造价(预算或概算)人民币大写:____________万元,其中土建____________万元,安装____________万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条 工 期(一) 按定标规定工期为______天(日历天),自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起 天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。(二)开工前______天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为________________________在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工________________________________________________第四条 工程质量标准和保修期(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收规范____________________(二) 工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条 材料设备供应(一) 工程所需 材料及设备由______方采购供应至________________________场地(仓库)。(二) 工程所需 材料及设备______由方采购供应至________________________场地(仓库)。(三) 材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。(四) 工程材料和设备差价的处理办法:______________________________(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条 工程款支付和结算(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:帐号:______________________________(二) 根据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后 天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:0001. 建筑工程按当年计划工作量35%;0002. 安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40%;0003.______________________________________________________(三) 工程款支付方式:0001.工程进度达到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时,每次按当月完成工程工作量的______%付(收)款。0002.工程累计进度达到______%时,按合同工程量付(收)款______%;进度达到______%时付(收)款______%;进度达到______%时付(收)款______%;进度达到______%时付(收)款______%,其余工程进度款由备料款抵充,余额______%待验收后结算____________万元待保修期满后______天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后______天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。第七条 双方责任(一) 甲方责任:0001、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前______天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸______份,机电设备安装图______份及有关资料______份,地质勘探报告______份,(其中包括竣工用图______套)。2、开工前______天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的 天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。5、委派____________为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。(二) 乙方责任:1、收图后,在开工前______天内完成施工图会审,在______天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。3、委派____________为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。
合同事务专业问答普法
全部
找工作被诱导培训贷款签了合同怎么办
#合同事务
1296次阅读
工伤保险拒赔走哪些流程
#合同事务
990次阅读
驻马店市商品房纠纷律师怎么委托
#合同事务
1375次阅读
房地产工程开发合同纠纷如何解决更有效
#合同事务
934次阅读
房地产工程开发合同纠纷如何解决更有效
#合同事务
934次阅读
建设工程预收款的支付流程是什么
#合同事务
1367次阅读
农村盖房欠工钱不给怎么办
#合同事务
1254次阅读
工程建设合同诈骗罪立案标准如何判定
#合同事务
984次阅读
关于
市政工程施工合同模板怎么写?
精选专题信息
合同纠纷超过两年怎么赔偿
2024.09.21
商铺门被封了算违约行为吗
2024.09.21
违约金每天3‰合法吗
2024.09.21
预售合同已登记后能否修改
2024.09.21
违约金一般按多少计算的
2024.09.21
违法合同违约怎么处理
2024.09.21
银行扣押了预售合同怎么办
2024.09.21
如何起诉开发商解除合约
2024.09.21
合同损害赔偿责任主体包括哪些方面
2024.09.21
房产预售合同复印有效吗
2024.09.21
第三方合同到期有补偿吗
2024.09.21
单方违约行为包括哪些
2024.09.21
单方面变更合同无效怎么办
2024.09.21
商品预售合同期限是多久
2024.09.21
预售合同买受人和共有人能一起起诉吗
2024.09.21
委托管理商铺协议书需要公证吗
2024.09.21
热门推荐
热门合同事务律师
精选文章
合同范本
相关推荐
合同效力律师
合同订立律师
合同终止律师
合同纠纷律师
合同违约律师
合同审查律师
合同法规律师
合同纠纷案例律师
合同终止的法律后果有哪些
装修合同纠纷
违约金的比例一般是多少
合同订立条件是什么
合同欺诈的认定标准
合同欺诈的赔偿标准
保密协议不给钱有效吗
签合同应届生算应届吗
推翻协议需要几个条件
工作合同丢了可以补吗
税务事务所代理合同
留学事务委托合同
留学事务委托合同书
留学事务委托合同(三)
留学事务委托合同(二)
留学事务委托合同一
留学事务委托合同(一)
事务委托书样本
事务委托书范本
演艺事务授权委托合同
合同违约赔偿标准民法典
装修装饰合同纠纷
合同纠纷案一般怎么判
合同违约金多少合法
运输合同纠纷管辖
合同违约赔偿标准是百分之几
签合同违约金一般多少
运输合同纠纷
合同违约金一般百分之多少
装饰装修合同纠纷
违约合同赔偿标准
合同违约赔偿标准
买卖合同纠纷一般怎么判
合同违约怎么起诉
合同纠纷怎么起诉
合同纠纷案怎么处理
合同纠纷怎么处理
买卖合同纠纷管辖权怎么确定
合同违约怎么处理
合同违约怎么赔偿
如果合同违约了怎么办
合同纠纷怎么起诉对方
装修合同违约怎么起诉
装饰合同纠纷
怎么起诉合同纠纷
用人单位违约合同如何赔偿
坐牢合同履行不了算违约吗
劳动合同毁约赔多少
装修合同违约责任
工作合同违约赔偿标准
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
钱威律师
2024-09-20 05:02:56
你好,具体详细沟通比较好的
问题:咨询合同退款的问题?
江苏王牌律师事务所律师
2024-09-18 22:10:20
请您把详细情况告诉我一下,我来电话您?
问题:政府二十年前同样和十二家个人签定了出让协议,现在只起诉我个人协议无效我该怎么办?
钱威律师
2024-09-18 16:10:23
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:合同上只有我的签字和手印?
钱威律师
2024-09-16 08:25:33
你好具体可以详细沟通比较
问题:我主要是想问下保险合同的问题?
钱威律师
2024-09-13 23:39:32
你好可以电话聊下!!!!
问题:买卖石油卡被骗五万元以上第一次签订了合同后期两次未签合同?
钱威律师
2024-09-12 09:19:47
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:不是公司法人签署的合同有效吗?
司天双律师
2024-09-08 16:15:14
要看合同的具体内容,我是司律师
问题:父子签的合同合法?
张莹律师
2024-09-13 10:30:32
你好,请问什么纠纷,你是被告还是原告
问题:我在响水县企业有合同纠纷?
王梦婷律师
2024-08-30 22:52:22
具体什么情况,可以详细说说
问题:美容机构没有和我签合同,付了全款,发现之前做的医美项目不满意,可以退剩余的钱吗?
王梦婷律师
2024-08-30 07:43:19
具体什么情况,可以详细说说
问题:可以➕V信吗?
王梦婷律师
2024-08-30 07:43:19
具体什么情况,可以详细说说
问题:可以➕V信吗?
钱威律师
2024-09-13 23:39:32
你好可以电话聊下!!!!
问题:买卖石油卡被骗五万元以上第一次签订了合同后期两次未签合同?
张莹律师
2024-09-13 10:30:32
你好,请问什么纠纷,你是被告还是原告
问题:我在响水县企业有合同纠纷?
江苏王牌律师事务所律师
2024-09-18 22:10:20
请您把详细情况告诉我一下,我来电话您?
问题:政府二十年前同样和十二家个人签定了出让协议,现在只起诉我个人协议无效我该怎么办?
钱威律师
2024-09-18 16:10:23
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:合同上只有我的签字和手印?
钱威律师
2024-09-16 08:25:33
你好具体可以详细沟通比较
问题:我主要是想问下保险合同的问题?
钱威律师
2024-09-20 05:02:56
你好,具体详细沟通比较好的
问题:咨询合同退款的问题?
钱威律师
2024-09-12 09:19:47
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:不是公司法人签署的合同有效吗?
司天双律师
2024-09-08 16:15:14
要看合同的具体内容,我是司律师
问题:父子签的合同合法?
王梦婷律师
2024-08-30 22:52:22
具体什么情况,可以详细说说
问题:美容机构没有和我签合同,付了全款,发现之前做的医美项目不满意,可以退剩余的钱吗?
更多
最新法律知识
如何认定合同无效签字了
2024.09.21
1607次阅读
欺诈多少钱算犯法
2024.09.21
1342次阅读
合同欺诈的法律后果有哪些
2024.09.20
1894次阅读
合同欺诈怎么要求赔偿
2024.09.20
1952次阅读
合同欺诈的认定标准有哪些内容和方法
2024.09.20
1685次阅读
1分钟提问,海量律师解答
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
在线咨询
常用合同
查看更多
1
委托施工协议怎么写
下载
2
劳务施工合同补充协议怎么写
下载
3
借条怎么写
下载
4
工商局申请书怎么写
下载
5
员工辞职报告怎么写
下载
6
员工聘用合同怎么写
下载
7
换工作申请书怎么写
下载
8
工程款打欠条怎么写
下载
9
申请书怎么写
下载
10
起诉书怎么写
下载
更多
热门刑事罪名
绑架罪
煽动暴力抗拒法律实施罪
为亲友非法牟利罪
以危险方法危害公共安全罪
非法获取军事秘密罪
走私贵重金属罪
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
侵犯公民个人信息罪
遗弃武器装备罪
包庇毒品犯罪分子罪