提问 18万律师在线解答
首页 > 合同范本 > 房地产合同 > 工程施工合同 > 拖欠工程款答辩状通用版

拖欠工程款答辩状通用版

答辩人:法定代表人:地址:被答辩人:地址:风险提示:
一份严谨的民事诉讼答辩状,
首先需要分清是否属于法院主管,是否有需要写民事诉讼答辩状;
其次是弄清楚受理法院的管辖;再有就是检查诉讼主体是否遗漏,是否有误;此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时,不要急于答辩,答辩时在答辩中明确提出异议,往往能事半功倍,即可令对方败诉。因张X诉拖欠工程款纠纷一案,现依法提出答辩如下:答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回张X不合理且不合法的诉讼请求。风险提示:
制作民事答辩状时,应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的不能成立的和无证据证明的事实。进而有取舍地阐述对自己有利的,及对方当事人没有提及的事实,特别在一些双方当事人存在混合过错或都有违约行为的案件,答辩人更应当注意如何承认、如何反驳及如何确立自己的观点。从而达到以自己的事实和理由和对方的事实和理由相抗衡。事实与理由:原告所承接我公司新建厂房抛力光净化工程,未按操作规程施工,存在明显的工程质量问题,拉风槽不能正常排风,我公司多次通知原告,原告也派人来到过现场查看维护,但一直未能维修好。________年____月____日,我公司出具书面函件给原告时,也已明确要求原告,要保证净化工程的正常运转,维修及维护,不能影响生产。但事实上,原告根本未维修好。造成答辩人公司经常停工待产。原告要求从________年____月____日起计算利息,明显于法无据。
首先,该工程一直组织有关方面的人员进行正式验收,特别是未能通过环保检测,合同约定验收合格后_______天内付清尾款,至今未能验收合格,无法取得环保和消防部门的验收许可证。另外,________年____月____日我公司答应给付尾款,但条件是必须进行维护,保证生产,但原告未进行维护。综上,请法院查明事实驳回原告的诉讼请求。此致_______区人民法院答辩人:________年____月____日风险提示:
在答辩时,答辩人(被告)对自己所提出的主张负有举证责任。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 附:答辩书副本_____份;证据材料______份。
拖欠工程款答辩状通用版