首页 > 法律咨询 > 辽宁法律咨询 > 本溪法律咨询 > 本溪工伤赔偿标准法律咨询 > 上班失误致他人财产损失怎么办

上班失误致他人财产损失怎么办

刘** 辽宁-本溪 工伤赔偿标准咨询 2025.10.21 16:06:42 388人阅读

上班失误致他人财产损失怎么办

其他人都在看:
本溪律师 工伤赔偿律师 本溪工伤赔偿律师 更多律师>
咨询我

上班失误致他人财产损失,一般由用人单位担责,法律规定工作人员执行工作任务造成他人损害,用人单位承担侵权责任。但员工若有故意或重大过失,单位赔偿后可追偿,判断重大过失要结合工作性质、操作规范、过错程度等。
1.员工要降低此类风险,需在工作中严格遵守操作流程,不断提高业务能力,从根源上减少失误发生。
2.若工作失误造成他人财产损失,应第一时间向单位汇报,并积极配合单位处理后续事宜。
3.员工平时要关注单位规章制度,明确自身在工作失误时的责任承担情况,做到心中有数。

2025-10-21 21:21:03 回复
咨询我

法律分析:
(1)上班失误致他人财产损失,一般是用人单位对外承担赔偿责任,这是基于用人单位工作人员执行工作任务造成他人损害,侵权责任由单位承担的法律规定。
(2)若员工存在故意或重大过失,用人单位赔偿后可向员工追偿。判断重大过失要结合工作性质、操作规范、过错程度等多方面因素。
(3)为降低风险,员工工作中要遵守操作流程、提高业务能力。出现失误致他人财产损失,要及时向单位汇报并配合处理。
(4)员工还应关注单位规章制度,明确自身在工作失误时的责任承担情况。

提醒:员工工作中务必严格遵守规定,出现问题及时沟通。不同单位制度和案件情况有别,遇到复杂问题建议咨询进一步分析。

2025-10-21 19:41:42 回复
咨询我

(一)员工在工作时需严格遵守操作流程,不断提升业务能力,减少失误发生的概率。
(二)一旦因失误造成他人财产损失,要第一时间向单位汇报,积极配合单位处理后续事宜。
(三)员工平时要留意单位的规章制度,明确自己在工作失误时需承担的责任。

法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条规定,用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。

2025-10-21 18:12:44 回复
咨询我

1.上班失误致他人财产损失,一般由用人单位担责。法律规定,员工执行工作任务造成他人损害,用人单位承担侵权责任。

2.若员工故意或有重大过失,单位赔偿后可向员工追偿。判断重大过失要结合工作性质等因素。

3.员工要遵守操作流程、提升业务能力。失误致损应及时汇报,配合处理。还要关注单位制度,了解责任承担情况。

2025-10-21 17:30:55 回复
咨询我

结论:
上班失误致他人财产损失,一般由用人单位担责;员工故意或重大过失时,单位赔偿后可追偿。
法律解析:
依据法律规定,用人单位工作人员因执行工作任务造成他人损害,由用人单位承担侵权责任。所以通常上班失误导致他人财产损失,对外是由用人单位承担赔偿责任。但要是员工存在故意或重大过失,用人单位担责后可向员工追偿。判断重大过失要结合工作性质、操作规范、过错程度等因素。员工为降低风险,工作中要遵守操作流程、提高业务能力,失误后及时汇报、配合处理,还需关注单位规章制度。如果遇到此类工作失误致损且不清楚责任承担情况,可向专业法律人士咨询,获取准确法律建议。

2025-10-21 17:29:34 回复

您好,针对您的工期延误导致的损失赔偿问题问题解答如下,工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。法律依据:《中华人民共和国合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十四:条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 由于操作失误致使他人财物损毁该如何处理?

    专业解答行为人由于操作失误使他人财物损毁的,需要依法承担相应赔偿责任,具体赔偿金额标准可以经过双方协商达成共识,如果无法协商一致的,可以向人民法院提起诉讼,通过损毁财物的市场价值证据证明为依据,由法律途径进行依法判决赔偿责任。

    2024.09.29 6150阅读
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多工伤赔偿资讯

微信扫一扫