首页 > 法律咨询 > 上海法律咨询 > 静安区法律咨询 > 静安区劳动争议法律咨询 > 员工错误导致公司损失怎么处理

员工错误导致公司损失怎么处理

余* 上海-静安区 劳动争议咨询 2025.05.10 12:52:42 423人阅读

员工错误导致公司损失怎么处理

其他人都在看:
静安区律师 劳动纠纷律师 静安区劳动纠纷律师 更多律师>
咨询我

结论:
员工因故意或重大过失致公司损失,公司可要求其赔偿,赔偿可依规章制度从工资扣除,协商不成可通过仲裁或诉讼解决。
法律解析:
司法实践中,法院判定员工担责会综合考量职务、过错程度、损失大小等因素。公司要求员工赔偿需有合法有效的内部规章制度作依据。赔偿时,可从员工工资中扣除,但每月扣除部分不得超当月工资20%,若扣除后工资低于当地月最低工资标准,按最低工资标准支付。同时,公司需承担举证责任,证明员工存在故意或重大过失行为,该行为与损失有直接因果关系以及损失的具体数额。若协商赔偿不成,公司可通过劳动仲裁或诉讼的途径解决问题。如果您在这方面有相关法律疑问,可向专业法律人士咨询,以获得更准确的法律建议。

2025-05-10 18:18:03 回复
咨询我

法律分析:
(1)员工因故意或重大过失导致公司损失,公司有权要求其赔偿。法院在判定员工担责时,会全面考量职务、岗位特点、过错程度、损失大小等因素。
(2)公司可依据合法有效的内部规章制度要求员工赔偿。赔偿方式上,公司能从员工工资中扣除,但每月扣除部分不能超过当月工资的20%。若扣除后工资低于当地月最低工资标准,需按最低工资标准支付。
(3)公司负有举证责任,要证明员工存在故意或重大过失行为,该行为与损失存在直接因果关系,以及明确损失的具体数额。若协商赔偿不成,公司可通过劳动仲裁或诉讼途径解决。

提醒:
公司制定内部规章制度时应确保合法有效,员工要避免故意或重大过失行为。双方遇到赔偿纠纷,建议咨询专业法律意见。

2025-05-10 17:17:38 回复
咨询我

1.若员工故意或重大过失致公司受损,公司有权索赔。法院判定员工担责时,会综合考量职务、过错程度、损失大小等情况。
2.公司可按合法有效的内部规章,要求员工赔偿。赔偿可从工资里扣,但每月扣除部分不超当月工资20%,扣除后工资低于当地最低工资标准的,按标准支付。
3.公司要举证员工有故意或重大过失行为,且该行为与损失有直接因果关系及具体损失数额。协商不成,可通过仲裁或诉讼解决。

2025-05-10 16:07:42 回复
咨询我

员工因故意或重大过失致公司损失,公司有权要求赔偿。司法判定员工担责会综合考虑职务、过错程度、损失大小等。

为保障公司权益,公司可采取以下措施:
1.依据内部合法有效的规章制度要求员工赔偿。从工资扣除赔偿款时,每月扣除部分不超当月工资20%,若扣除后工资低于当地月最低工资标准,按最低工资标准支付。
2.公司需做好举证工作,证明员工存在故意或重大过失行为,该行为与损失有直接因果关系及损失具体数额。
3.若协商赔偿不成,公司可通过劳动仲裁或诉讼途径解决纠纷,维护自身合法权益。

2025-05-10 14:14:35 回复
咨询我

(一)公司应建立合法有效的内部规章制度,明确员工因故意或重大过失致公司损失时的赔偿责任和方式,为后续要求赔偿提供依据。
(二)注重收集证据,在员工出现可能导致损失的行为时,及时留存相关证据,以证明员工存在故意或重大过失行为、该行为与损失有直接因果关系以及损失具体数额。
(三)与员工协商赔偿事宜,若协商不成,可通过劳动仲裁或诉讼途径解决。
(四)若采用从工资中扣除赔偿款的方式,要注意每月扣除部分不得超当月工资20%,若扣除后工资低于当地月最低工资标准,按最低工资标准支付。

法律依据:
《工资支付暂行规定》第十六条规定,因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。

2025-05-10 13:04:34 回复

您好,针对您的工期延误导致的损失赔偿问题问题解答如下,工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。法律依据:《中华人民共和国合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十四:条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

根据员工犯错误的程度,单位辞退员工的后果是不一样的。如果员工犯了一般性的错误,并未严重违反法律规定及劳动规章制度的规定,单位辞退员工则可能是违法的,这种情况下员工不仅可以拿回剩下的工资,还可以要求公司支付违法解除劳动合同的赔偿金;如果员工犯的错误已严重违反法律规定及劳动规章制度的规定,那么单位可以依据《劳动合同法》第三十九条的规定合法解除劳动合同,这种情况下单位是不需要进行赔偿的,反而单位可以要求员工赔偿因重大错误给公司造成的严重损失。但,按照劳动合同法按劳分配的原则,员工只要提供了劳动,单位就应当支付相应劳动报酬,所以即使在这种情况下,也并不应当影响劳动报酬的发放。《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条?劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追究刑事责任的。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 公司提交错误导致无法领取失业金怎么办

    专业解答您可以尝试联系公司,请求纠正错误并重新开具认证文件,以重新申领失业救济金。若沟通无果,可以向失业保险基金会提交申诉并提供相关证据。若仍无法获得救济金且面临财务困境,可以考虑寻求律师或公证人的帮助,以维护您的合法权益。

    2024.07.29 2367阅读
  • 财产损失导致误工怎么赔偿

    专业解答财产损毁赔偿不包括误工费。若因侵权行为造成身体伤害、费用支出等,责任人应赔偿医疗、护理、交通等合理费用及因无法工作导致的收入损失。致残还需赔偿辅助器具费用和残疾赔偿金;致死则需承担丧葬费和死亡赔偿金。财产损失按市场价值或其他方法计算,只赔偿实际物质损失。仅当责任人的行为侵犯人身权利,造成严重身心伤害时,才需赔偿误工费。

    2024.07.18 1362阅读
  • 员工犯错导致公司损失需要赔偿吗

    专业解答员工操作失误导致企业损失,需根据具体情况定责。如蓄意或重大过失,应赔偿部分或全部损失,具体比例根据实际情况判定。劳动合同可约定赔偿请求,金额可从工资中扣除。一般过失则无需赔偿。员工离职未提前30天通知,按法律规定应履行提前通知义务,工资支付按约定执行。

    2024.06.13 3436阅读
  • 财产损失导致误工怎么赔偿

    专业解答财产损毁赔偿不包括误工费。若因侵权行为造成身体伤害、费用支出等,责任人应赔偿医疗、护理、交通等合理费用及因无法工作导致的收入损失。致残还需赔偿辅助器具费用和残疾赔偿金;致死则需承担丧葬费和死亡赔偿金。财产损失按市场价值或其他方法计算,只赔偿实际物质损失。仅当责任人的行为侵犯人身权利,造成严重身心伤害时,才需赔偿误工费。

    2024.04.21 1830阅读
  • 员工犯错导致公司损失需要赔偿吗

    专业解答员工犯错导致公司损失需要赔偿吗?劳动者在用人单位的指挥、安排下正常提供劳动,本人并无违反劳动纪律或工作规则行为的,即使给用人单位造成经济损失,也不应承担赔偿责任。用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。

    2024.02.23 3687阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多劳动纠纷资讯

微信扫一扫