以下供参： 一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额
证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失 最高院案件：（2014）民一终字第108号 二、双方
施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔 最高院案件：（2015）民申字第1004号 三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持 最高院案件：（2014）民一终字第56号 四、总包原因导致的
劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔 最高院案件：（2012）民申字第1557号
