某建筑施工企业与某房地产公司签订住宅项目施工合同,约定由施工企业承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,采用固定单价计价,同时明确了工期、质量标准、付款节点及质保责任等。合同签订后,施工企业投入大量人力物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,几年前工程竣工验收合格并交付业主入住。
然而,工程交付后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款,施工企业无奈之下提起本诉,要求支付工程款及违约金。房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、施工企业逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求施工企业赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。
房地产公司的反诉核心集中在几个方面:质量反诉称防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉主张施工企业逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉认为部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉则要求罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。
付红亮律师接受施工企业委托后,全面梳理案件。在质量抗辩方面,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;工期抗辩时,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,施工企业无逾期;对于未完工程抗辩,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明施工企业已完成全部合同及签证工程,无未完项目;扣款抗辩中,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无施工企业确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。
付红亮律师深耕建工纠纷领域,在这起案件中,他凭借精准的举证和严密的论证,为施工企业成功扫清了维权障碍。他系统梳理验收、交付、签证、顺延、维修等全流程证据,形成完整抗辩证据链,彻底否定开发商反诉事实。同时,他熟稔建工司法解释、验收规范、工期规则,精准划分施工方与开发商责任。
案件结束后,施工企业顺利推进本诉工程款的主张,付红亮律师为其解决了后顾之忧,卷宗归档后,付红亮律师也没再收到过施工企业的消息。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图