首页 > 法律知识 > 合同事务 > 合同违约 > 承揽合同纠纷破局:理清装修款、违约金与责任归属

承揽合同纠纷破局:理清装修款、违约金与责任归属

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.25 · 1652人看过
导读:本案装修合同履行混乱,涉及工程变更、工期延误、公司注销等复杂问题。程理想律师通过梳理合同约定与证据,明确责任主体,为委托人争取合法权益。
承揽合同纠纷破局:理清装修款、违约金与责任归属

在这起承揽合同纠纷案件中,法律关系错综复杂,如一团乱麻。原告李X与被告徐州XX公司签订装修合同,支付款项后却遭遇工程停滞,公司还以未支付增项款为由停工解约,且公司随后注销,责任承担主体不明,让案件陷入困局。

精准定性:明确合同效力与违约事实

程理想律师首先确定合同效力,指出原告李X与被告XX公司签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方真实意思表示且不违法,应合法有效。接着,他依据合同约定,分析出被告未按约完成装修,构成违约。对于被告提出的增项款,因被告未提交证据证明双方已协商一致,应承担举证不能的责任,从而明确原告要求被告支付未完成部分装修费用的主张合理合法。

突破难点:确定责任承担主体

由于XX公司已注销,这成为案件的一大难点。程理想律师依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》,指出公司未经依法清算即办理注销登记,股东应承担责任。本案中被告阚XX作为XX公司持股100%的唯一股东,依法需承担相应法律责任,成功为原告找到了责任承担主体。

合理主张:调整违约金与审查租金损失

对于原告主张的违约金,程理想律师根据合同约定和实际情况,建议法院以19873元为基数,自2022年4月3日至2022年9月17日期间的137天,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算。而对于租金损失,律师考虑到可得利益损失的可预见性和合同约定,认为原告主张证据不足,最终法院驳回了该项请求。通过程理想律师的专业分析和合理主张,案件得以妥善解决,为原告挽回了经济损失

网站地图

更多#合同事务相关法律知识