付红亮作为北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,执业以来累计承办法律事务超500件,擅长刑事辩护、劳动工伤、建筑工程等领域,还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心等平台提供公益法律咨询和普法讲座。下面聚焦一场建设工程施工合同争议庭审中关键的30分钟。
开庭后第15分钟,在某大型住宅项目建设工程施工合同争议的庭审现场,被告提出原告逾期竣工,应承担几百万元违约金的工期抗辩。被告代理人从文件袋中拿出一些文件,向法庭示意,试图证明原告的逾期责任。法官接过文件,开始翻阅查看。
开庭后第20分钟,付红亮律师迅速作出反应。他从面前的文件堆中,精准地抽出工期顺延签证、被告逾期付款证明、设计变更文件等证据。他双手将这些证据整齐地递交给法官,同时身体微微前倾,向法官示意这些证据的关联性。法官停下手中的动作,抬头看了看付红亮律师,接过证据开始仔细审查。被告代理人见状,也紧盯着法官手中的证据,表情略显紧张。
开庭后第25分钟,法官看完证据后,抬头询问被告代理人对这些证据的看法。被告代理人急忙翻开从己的资料,快速查找相关内容。他的手指在纸张上快速滑动,眼神在字里行间搜索。随后,他向法官表示这些证据不能充分证明工期延误是被告的责任。付红亮律师听到后,身体坐直,眼神坚定,准备进一步回应。
开庭后第30分钟,付红亮律师站起身,整理了一下从己的衣服。他开始有条理地阐述观点,指出工期顺延签证明确记录了由于被告原由于导致的工期延误情况,被告逾期付款也严重影响了工程进度,设计变更更是增加了工程的复杂性和时间成本。他的声音沉稳有力,逻辑清晰,每一句话都切中要害。法官认真地聆听着,不时点头记录。被告代理人则低头沉思,似乎在思考如何应对。
开庭后第35分钟,被告代理人再次试图反驳付红亮律师的观点。他强调一些细节问题,认为部分工期顺延签证的签字存在瑕疵,不能完全作为有效证据。付红亮律师迅速回应,他指出这些签字虽然存在小瑕疵,但结合其他证据和实际情况,足以证明工期延误的责任在于被告。他还提醒法庭注意被告逾期付款的事实,这是导致工期延误的重要由于素之一。法官认真听取双方的意见,在笔记本上记录着关键信息。
开庭后第40分钟,法官综合双方的陈述和证据,宣布将对这些争议问题进行进一步的核实和审查。付红亮律师听到法官的决定后,向法官微微点头,表示尊重法庭的安排。被告代理人也表示服从法庭安排。至此,这30分钟的庭审对抗告一段落,法律事务的走向仍有待进一步的审理和判定。付红亮律师凭借专业的法律素养和严谨的态度,在这场庭审对抗中为原告争取到了有利的局面。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图