徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您要搜索的内容...
提问
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
刑事辩护专题
>
刑事诉讼专题
>
建设工程施工反诉状范文
建设工程施工反诉状范文
人民法院、公安机关以及人民检察院依照相应的法定程序在当事人以及其他与该诉讼行为有关的参与人共同见证的情况的,就当事人相关的诉讼请求进行审理的程序就叫做刑事诉讼。根据诉讼的内容和形式不同,诉讼活动可以具体分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼三部分。刑事诉讼是实现国家刑罚权的活动。刑事诉讼的中心内容是解决被追诉者的刑事责任问题。
2024-03-02 07:25:15
已帮助3519人
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
建设工程施工反诉状范文
法律咨询顾问
问题:你好,我们是一家新成立的建筑公司,对这行还不是很了解,请问可不可以提供一份建设施工合同质量反诉状模板参考一下
反诉人(本诉被告):陕西国际建设工程有限公司法定代表人:## 经理住所地:西安市碑林区##被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司法定代表人: 经理住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求:1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》;2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元;3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由:2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院 反诉人:陕西国际建设工程有限公司 2013年8月31日
刑事辩护专业问答普法
全部
开设赌场罪怎么反抗笔录有效
#刑事辩护
1434次阅读
法律工作者是否可以代理刑事自诉被告人
#刑事辩护
1028次阅读
学生工厂宿舍电脑偷了怎么办
#刑事辩护
1418次阅读
提出反诉后,法院会延期开庭吗
#刑事辩护
1350次阅读
刑事案件罪名管辖权分工规定是什么
#刑事辩护
1239次阅读
刑事公诉的案件范围有哪些
#刑事辩护
1148次阅读
关于
建设工程施工反诉状范文
精选专题信息
监视居住坐牢几率大吗
2024.05.18
人民检察院对于有什么情形的犯罪嫌疑人可以取保候审
2024.05.18
信用卡诈骗会判多久
2024.05.18
刑法违规披露重要信息罪既遂的量刑标准
2024.05.18
欺诈发行债券罪既遂量刑标准
2024.05.18
挂靠人私刻公章罪立案标准
2024.05.18
银行卡贩卖判刑标准
2024.05.18
问一下缓刑结束后会构成累犯吗
2024.05.18
什么是破坏生产经营罪
2024.05.18
不予批捕结果有哪些情形
2024.05.18
非法拘禁批捕后怎么处罚
2024.05.18
诈骗罪初犯流水1000如何量刑
2024.05.18
盗窃罪20万会判多久
2024.05.18
外地警察到本地抓人流程
2024.05.18
剥夺政治权利是否能适用于缓刑
2024.05.18
职务侵占未遂如何处理
2024.05.18
热门推荐
热门刑事辩护律师
精选文章
合同范本
相关推荐
刑事犯罪辩护律师
刑事处罚辩护律师
强制措施律师
取保候审律师
司法鉴定律师
刑事诉讼律师
刑事赔偿律师
毒品辩护律师
强奸辩护律师
暴力犯罪辩护律师
公司犯罪辩护律师
国家赔偿律师
经济犯罪辩护律师
死刑辩护律师
贪污受贿辩护律师
刑事风险防控律师
刑事立案律师
刑事自诉律师
职务类犯罪辩护律师
职务侵占辩护律师
金融诈骗辩护律师
无罪辩护律师
刑事附带民事诉讼律师
刑法法规律师
刑事案例律师
我国认罪认罚告知书最好不要签吗?
对于帮信罪取保以后一般怎么判?
检察院取保签认罪认罚可以不签吗?
2024年帮信罪取保以后一般怎么判?
传销罪立案标准2024年
组织卖淫罪量刑2024年标准是怎样的?
贩毒多少克以上判死刑?
高利放贷罪的立案标准是什么?
最新职务侵占罪量刑标准2024是什么
二次酒后驾驶处罚新标准2024有哪些
刑事辩护委托书
刑事辩护委托协议
刑事辩护授权委托书
接受指定刑事辩护函
刑事辩护委托合同同益简易模板
刑事附带民事答辩状范本
刑事答辩状示范文本
委托辩护合同
开设赌场辩护词
贩卖毒品辩护词
16岁以下犯罪怎么处罚
轻伤故意伤害罪判多久
故意伤害十级伤残怎么判刑
交通肇事罪一般判多久
帮信罪获利4万判多久
持械故意伤害他人罪怎么判
交通肇事致人死亡判刑
故意伤害有未遂吗
故意伤害他人身体
14岁可以判死刑吗
故意袭警罪一般判刑多久
故意伤害轻微伤
帮信罪流水26万一般多久会判
故意伤害可以自诉吗
盗窃罪判多久
偷渡判多久
16岁持刀故意伤人一般判几年
恐吓威胁罪判多久
故意伤害致死
16岁可以判死刑吗
未成年故意伤害致死
故意伤害追诉期
故意伤害他人赔偿多少钱
14岁可以刑事拘留吗
故意伤害致人轻伤一级一般判多久
非法拘禁和故意伤害可以并罚吗
被他人故意伤害需要什么赔偿
故意伤人致死自首一般判几年
强制猥亵罪要判多少年
17岁犯罪了会怎么样判刑
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
郁华僖律师
2024-05-17 19:10:35
一般不会,但是根据罪名,案件的性质及数额,可能适用监外执行,过了时间后仍然会收监,需要帮忙和我电话联系
问题:刑事责任,如果现在怀孕了流产了案件到检察院了会不会判实行?
钱威律师
2024-05-17 09:16:30
你好,这边可以详细沟通的。
问题:被骗了6080元怎么办?
钱威律师
2024-05-17 09:00:07
你好,可以详细沟通的。 n
问题:我被骗了6080?
河南豫龙律师事务所律师
2024-05-17 14:42:40
现在是已经判过了吗,还是没有判那!
问题:我儿反网络诈骗罪判处有期徒刑3年零3个月,要申请假释许要多长时间?
江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
钱威律师
2024-05-16 17:27:10
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
郁华僖律师
2024-05-17 19:10:35
一般不会,但是根据罪名,案件的性质及数额,可能适用监外执行,过了时间后仍然会收监,需要帮忙和我电话联系
问题:刑事责任,如果现在怀孕了流产了案件到检察院了会不会判实行?
刘阳律师
2024-05-14 17:36:19
你好!首先要看未成年人的年龄,其次要看涉案金额和具体情节。
问题:未成年诈骗会怎么判?
河南豫龙律师事务所律师
2024-05-17 14:42:40
现在是已经判过了吗,还是没有判那!
问题:我儿反网络诈骗罪判处有期徒刑3年零3个月,要申请假释许要多长时间?
钱威律师
2024-05-16 17:27:10
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:因集资诈骗入狱出来的,他欠我们的钱还能诉讼吗?
钱威律师
2024-05-15 08:05:52
你好可以电话聊下具体情况
问题:怎么查寻方式呢?
许仙凤律师
2024-05-15 13:56:07
你好,需要根据具体的情况决定
问题:虚开增值税普通发票怎么处理?
钱威律师
2024-05-17 09:16:30
你好,这边可以详细沟通的。
问题:被骗了6080元怎么办?
钱威律师
2024-05-17 09:00:07
你好,可以详细沟通的。 n
问题:我被骗了6080?
江苏王牌律师事务所律师
2024-05-16 16:10:07
您好,您具体说下详细情况
问题:刘律师,我朋友网上追逃好几年了,目前人在国外,怎办办?
钱威律师
2024-05-14 14:04:00
你好具体什么法律问题请陈述
问题:刑事案件赔偿及强制执行?
更多
最新法律知识
公安局立案需要结案吗
2024.05.18
1224次阅读
刑事拘留不批捕有案底吗
2024.05.18
1990次阅读
私闯民宅罪会受到怎样的法律制裁
2024.05.18
1788次阅读
对自愿接受戒毒治疗的人员有那些
2024.05.18
1018次阅读
虚假诉讼法官要承担的责任是什么
2024.05.18
1154次阅读
1分钟提问,海量律师解答
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
在线咨询
常用合同
查看更多
1
建筑施工合同纠纷反诉状
下载
2
建设工程反诉状
下载
3
工程建设反诉状
下载
4
延期交工建设施工合同反诉状
下载
5
建筑施工质量问题的反诉状
下载
6
建设施工合同纠纷刑事反诉状
下载
7
建设工程合同反诉状
下载
8
建设工程反诉状范文
下载
9
建筑工程反诉状范本
下载
10
工亡反诉状
下载
更多
热门刑事罪名
集资诈骗罪
传授犯罪方法罪
煽动军人逃离部队罪
贪污罪
诈骗罪
引诱幼女卖淫罪
伪造、变造金融票证罪
军人叛逃罪
盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
洗钱罪