或在手机浏览器中输入 m.64365.com
微信扫码,关注律图公众号 免费问律师
我三姨以前在冷饮厂干活的时候一直都是一丝不苟的,可是最近两天我三姨因为血压高头晕导致工作的时候犯了一个很大的错误被领导给辞退了。请问员工过失导致公司损失可以辞退吗
员工因为过失造成用人单位经济损失的,如果损失不大,应当予以批评教育或者纪律处分,也可以责成员工按责任大小赔偿部分损失;如果损失较大,可以依据《劳动合同法》第三十九条(三)项规定解除合同,同时责成赔偿部分损失。
您好,针对您的工期延误导致的损失赔偿问题问题解答如下,工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。法律依据:《中华人民共和国合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十四:条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
对于错误的财产保全导致的损失谁赔偿?这个问题,解答如下, 分情况考虑:1、如果是申请人申请有错误给被申请人造成损失的,以申请人之前提供的担保赔偿。2、如果是人民依职权采取保全措施错误给被申请人造成损失,依《国家赔偿法》的规定,应由人民依法予以赔偿。 相关法律可参考: 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条规定:申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因财产保全遭受的损失。 最高人民法院《关于在经济审判工作中严格执行中华人民共和国民事诉讼法的若干规定》第19条规定:受诉人民院长或者上级人民发现采取财产保全或者先予执行措施确有错误的,应当按照审判监督程序立即纠正。因申请错误造成被申请人损失的,由申请人予以赔偿;因人民依职权采取保全措施错误造成损失的,由人民依法予以赔偿。
专业解答劳动者违反法律法规和公司规定,如严重违纪、损害公司利益、失职等,导致用人单位可以无需提前通知就直接解除劳动合同,这就是因劳动者过错导致的辞退。遇到这种情况,用人单位可以单方面终止劳动关系。
专业解答《劳动合同法》规定,用人单位在解除或终止劳动合同时,须按员工在本单位服务年限给予经济补偿,每年支付一个月工资,满十年为十个月。服务不满一年按一年算,不满半年补偿半个月。违法解除或终止合同则需双倍支付赔偿金。
专业解答在处理员工因辱骂上司被辞退的事件时,公司需先全面审查相关证据,评估辱骂行为的恶劣程度及对公司的影响。依据公司规章制度和员工手册,若员工行为严重违反规定,且公司能提供充足证据,则公司有权依法解除劳动关系,无需支付经济补偿金。
专业解答员工因过失被辞退时,若判定为非法解雇,公司需支付两倍经济补偿的赔偿金。 但员工若未要求继续履行合约或合约已无法执行,则不适用此规定。经济补偿按员工在公司年数计算,每满一年加发一个月工资。请确保合法合规处理员工过失辞退,维护双方权益。
专业解答员工被辞退后,可向劳动争议仲裁委员会递交仲裁申请书,附上申请书、身份证复印件、证据资料及清单、企业法人登记信息。 提交后,经五个工作日审批,仲裁委员会立案受理,指定举证期限并给对方答辩机会。庭审调解不成则作出裁决,不服可向法院起诉。劳动仲裁案件六十日内审结。
法律问题专业剖析,免费提供法律问题诊断分析报告~
律师三重认证,为您提供更专业、更权威的真人律师~
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
想获取更多劳动纠纷资讯