律师代理建工纠纷，省高院再审为企业减损超千万

一、执业背景：专注多领域的新生代律师

鲁世超律师于2022年开始在河南达兴律师事务所执业，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，服务地区为洛阳，联系地址位于洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室（市民之家南）。从执业至今，他累计承办案件已逾100件，有着深厚的实务积淀。鲁世超律师深耕建设工程领域，成功办理相关案件70余件，其中房产案件占比约50%。同时，在合同纠纷、债权债务等细分领域也有丰富实践经验，在人身损害领域，尤其是交通事故案件方面亦具备突出专业能力，承办案件达10余件，占比约5%，还熟悉保险纠纷等关联案件的处理。他秉持“精益求精，以专业立身，良知执业，不负所托”的执业理念，擅长房产相关、合同纠纷、建设工程、交通事故、债权债务等领域。

二、案件背景：复杂的建设工程合同纠纷

本案是一起建设工程合同纠纷，实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失。一审判决部分支持了李XX的诉讼请求，XX公司、XX公司等不服提起上诉，二审法院维持了原判中关于停工损失、保证金返还等判项，但对工程款数额进行了部分调整。XX公司、XX公司仍不服，向河南省高级人民法院申请再审并获得提审。再审申请人主要提出复工后的工程款应据实结算，已支付的钢材款等应从欠付工程款中扣除，以及判决承担80万元停工损失缺乏事实和法律依据等诉求。

三、代理策略：从证据筛选到再审维权

面对复杂的工程纠纷，鲁世超律师不辞辛苦，不畏艰难。他从繁琐的证据中挑选有利证据，在重审一审阶段，依据专业的辩论和代理意见，成功说服法院将原判令委托人承担的停工损失1000万元改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未予以认定，鲁世超律师通过再审途径，代理此案进入省高院提审程序。

四、代理成果：为委托人减损超千万元

省高院再审对争议焦点逐一审理。对于复工后工程款，维持原审按《情况说明》估算价款的认定；对于材料款扣减，支持钢材、商砼、木方款及除锈款从总工程款中扣除，车辆转让款申请人放弃再审申请理由；对于停工损失，认为原审酌定数额处理并无不当。最终再审判决撤销二审判决中关于工程款数额的判项，维持部分判项，改判XX公司、XX公司支付李XX工程款25,174,436.48元及相应利息，驳回李XX的其他诉讼请求。该案最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，有效维护了当事人的合法权益。鲁世超律师通过河南省高院两次再审过程，展现了专业的代理能力和敬业精神。