上千页的证据材料摆在桌上,涉及施工合同、施工图纸、签证单等,付红亮的首次独立办案就遇上了这块“硬骨头”——大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷。
接案第1天,付红亮开始全面了解案件情况。原告是一家建筑施工企业,与被告房地产公司签订住宅项目施工合同,工程已竣工验收合格并交付业主入住,但被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉,被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等。
准备阶段,付红亮投入了大量精力。接案第3天,他开始梳理所有证据,查阅了建工司法解释、验收规范、工期规则等资料,还打了十几个电话向有经验的同行请教。他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,以证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据;维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。同时,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
庭审阶段,付红亮逻辑清晰、论证充分。他精准地针对被告的反诉焦点进行抗辩,每一个观点都有充分的证据支持。整个庭审过程中,他始终保持专业和冷静,让法官和对方律师都对他刮目相看。
最终结果是,一审法院采纳了付红亮的全部代理意见,全面驳回被告反诉;被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。结案后,付红亮在笔记本上记了一句话:“证据是胜诉的关键,一定要全面、准确地收集和整理。”
这次经历对他后续办案产生了重要影响。之后在处理建工纠纷案件时,他都会更加注重证据的收集和整理,提前对可能出现的反诉焦点进行预判,并制定相应的应对策略。同时,他也更加熟悉建工领域的法律法规和行业规则,能够更加精准地划分责任边界,为当事人提供更专业的法律服务。付红亮作为北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,执业多年来累计承办案件已逾500多件,在刑事辩护、商事争议解决、行政诉讼等领域都有丰富的实践经验,这次办案经历无疑为他的执业生涯增添了浓墨重彩的一笔。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图