嵇成吉律师多领域办案，为当事人挽回巨额损失

在云南省昭通市昭阳区人民法院审理的一起建设工程施工合同纠纷案件中，嵇成吉律师作为上海市锦天城（苏州）律师事务所的执业律师，证号为13205202010195023，正专注于核对证据。他仔细查看原告与被告一签订的《【昭通某项目二期】总承包施工及总承包管理配合服务合同》、《工程结算书》等文件，不放过任何一个细节。

嵇成吉律师的关键动作是对合同条款和结算数据进行精准分析。他逐字逐句研究合同中关于进度款支付、质保金支付、违约金计算等条款，同时对比结算总造价和已付款金额，以确定欠款数额和违约责任。

细节判断依据在于合同明确约定进度款应于2025年4月5日前支付，逾期违约金以应付未付款的3%为限，质保金于保修期满两年后支付。而截至起诉时，被告一已付部分款项，尚欠进度款和质保金，且被告一经营状况恶化、账户被冻结且涉多起未履行执行案件。这些细节表明原告依据不安抗辩权主张提前支付质保金具有合理性。

在事实推进方面，嵇成吉律师紧扣合同约定，在庭审中成功主张违约金顶格计算。利用被告当庭自认“经营状况恶化、无力支付”，援引不安抗辩权及预期违约规则，促使法院突破合同约定期限判决提前支付质保金。针对一人股东，精准适用《公司法》第六十三条举证责任倒置，以被告提交的2021年度审计报告无法证明后续持续独立为由，让法院判令股东承担连带责任。

最终结果是，法院判决被告一于判决生效之日起三十日内支付原告工程进度款641XXXX5330.88元及违约金XXX.93元；支付原告质保金XXX.80元；原告在被告一欠付上述两项共计747XXXX1955.61元范围内，就案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；被告二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；驳回原告其他诉讼请求。案件受理费415559.78元、保全费5000元由被告一负担。

在江苏省张家港市人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件中，嵇成吉律师在整理材料。他将原告与被告签订的《张家港某项目一标段施工总承包合同》、《关于项目过程变更签证、竣工结算备忘录》以及原告提交的结算资料、催告函等材料进行分类整理，以便清晰呈现案件脉络。

嵇成吉律师的关键动作是依据《备忘录》约定和催告函等证据，向法院主张被告违约。他详细梳理备忘录中关于结算时间和金额确认的条款，以及原告多次催告被告结算的记录。

细节判断依据是《备忘录》约定原告于2022年11月30日前上报结算资料，被告在竣备后6个月内完成结算报告签字盖章，如因被告原因逾期未完成，则按原告上报结算书金额确认。工程于2022年11月28日取得竣工备案证，原告于2022年11月29日提交结算资料，但被告未在约定期间内完成结算，仅支付部分款项，拖欠工程款及保证金。

在事实推进上，嵇成吉律师结合多次书面催告函和竣工备案时间节点，成功迫使法院认定被告违约。依据双方最终确认的审定造价扣除3%质保金后判令被告付款。同时，法院支持了优先受偿权和保证金返还，驳回了被告关于质保金未到期等抗辩。在利息计算上，法院采纳了分段起算的主张。

最终结果是，被告于判决生效后十日内支付原告工程款324XXXX6182.08元及利息；原告在324XXXX6182.08元范围内对其施工的工程折价或拍卖价款享有优先受偿权；被告返还原告保证金100000元；驳回原告其他诉讼请求。

在江苏省常熟市人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件中，嵇成吉律师在沟通事实。他与原告方人员多次交流，了解工程施工过程中的具体情况，包括工期延误、渗漏问题、管理人员违规等情况。

嵇成吉律师的关键动作是收集和整理相关证据，以应对被告的反诉。他收集工程联系单、工期说明等证据，证明工期延误系因疫情、甲方原因等非原告方责任；针对渗漏问题，以联系单证明系第三方原因导致地库上浮；针对管理人员违约，指出被告举证不足。

细节判断依据是被告以“结算未完成”为由拒付到期工程款，并提起近3000万元的反诉索赔。但嵇成吉律师通过对证据的分析，发现被告的反诉理由缺乏足够的证据支持。

在事实推进方面，嵇成吉律师在庭审中依据收集的证据进行有力抗辩。最终法院仅支持10万元逾期提交资料违约金，其余反诉全部驳回。同时，法院依据合同约定及结算进程，认定被告应于2022年9月30日前付至97%工程款，并支持优先受偿权及投标保证金返还。

最终结果是，被告于判决生效之日起十日内支付原告工程款426XXXX1467.65元及逾期利息；原告就上述工程款对其承建的涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；被告返还原告投标保证金20万元；原告支付被告逾期提交竣工结算资料违约金10万元；驳回被告其他反诉请求。

在江苏省苏州市吴江区人民法院审理的危险驾驶罪案中，嵇成吉律师在阅卷。他仔细阅读案件卷宗，了解被告人孙X的犯罪事实、血液酒精浓度检测结果、归案后的供述情况以及曾受行政处罚的记录等。

嵇成吉律师的关键动作是引导被告人认罪认罚，并与公诉机关沟通量刑建议。他多次会见孙X，向其阐明法律后果及认罪认罚从宽制度的适用条件，促使孙X自愿认罪认罚，并与公诉机关争取到相对轻缓的量刑建议。

细节判断依据是孙X到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；血液酒精浓度虽超过入罪标准，但超过程度相对较低；虽曾因无证驾驶被行政处罚，但本案中积极悔罪。

在事实推进上，嵇成吉律师申请适用速裁程序，高效结案。在庭审中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，确保判决稳定性。

最终结果是，被告人孙X犯危险驾驶罪，判处拘役一个月五天，并处罚金人民币二千元。孙X对判决结果表示接受，未上诉。

嵇成吉律师长期坚持以精准的证据分析和严谨的法律适用来推进案件，注重细节研判，为当事人在不同类型的案件中争取最大权益。