什么是总包和分包，法律规定是什么

换的窗户质量差，先看合同约定和保修期。对方没按约定做，你可要求免费修理、更换、减价或赔偿。先发书面催告，保留合同、付款记录、聊天记录、照片视频。谈不拢，可向法院起诉，申请质量鉴定；问题严重可解除合同退款。我是杭州的吴亮律师，如果仍有疑问，欢迎追问或一对一咨询。

把自己的银行卡借给朋友收工程款，其实是一件风险很大的事儿，从法律层面来看，有不少问题需要注意。 首先，这么做违反了金融管理规定。按照相关要求，银行卡只能本人使用，不能出租、出借。一旦被银行发现你违规出借银行卡，银行有权力进行处罚，很可能会冻结你的银行卡，或者限制你使用这张卡。 其次，还存在法律责任风险。要是朋友用这张银行卡去做违法犯罪的事，像洗钱、偷税漏税、诈骗等，就算你根本不知道他的这些行为，也可能会被牵扯进法律纠纷里。司法机关在调查的时候，可能会让你配合，甚至有可能对你采取强制措施。要是最后发现你出借银行卡对违法犯罪行为起到了帮助作用，那你就得承担相应的法律责任了。 另外，在民事方面也有麻烦。如果朋友用这张卡的过程中出现了债务纠纷，债权人因为钱进了你的银行卡，就有可能来找你要钱，你就平白无故惹上不必要的麻烦了。 所以说，为了避免这些法律风险和纠纷，千万别把自己的银行卡借给朋友收工程款。

1、总所中标后让分所签合同这事，有可行的地方，但也存在法律风险，具体能不能这么做，得看实际情况。 分所不具备法人资格，它的民事责任要由总所来扛。要是总所中标了，其实就是总所拿到了签合同和履行合同的权利及义务。要是招投标文件里没明确不许分所签合同、履行合同，而且招标人也同意分所这么做，那总所可以授权分所签合同，从法律层面讲没毛病。毕竟总所管着分所，分所按总所要求做，就代表着总所。 2、可要是招标文件说得明明白白，必须得由总所签合同、履行义务，或者招标人就是不同意分所来干这事儿，那总所还让分所签合同，就可能违反招投标文件的规定和相关法律法规。这种情况下，招标人有权力追究总所的违约责任，搞不好会让中标不作数，总所还得承担赔偿责任。 总所得先好好研究研究招投标文件，和招标人沟通争取对方同意，这样才能避免之后出现法律风险。

施工方中途违约退场，发包方维护权益可这样做。 先保留证据。发包方要全面及时收集施工方违约退场相关证据，像合同、会议纪要、来往函件、工程进度报告、现场照片和视频等。这些证据在后续协商或诉讼时很关键。 接着和施工方协商。用书面函件明确告知对方违约事实，要求其承担违约责任，比如赔偿经济损失，包括重新找施工方的额外费用、工期延误的损失等。同时督促施工方尽快处理退场事宜，如交付已完成工程资料、清理现场等。 若协商不成，就按建设工程施工合同里的争议解决条款处理。若合同约定了仲裁，就向约定的仲裁机构申请仲裁；没约定仲裁，发包方可以向有管辖权的法院起诉。仲裁或诉讼时，发包方要提供之前收集的证据，请求判定施工方担责并赔偿损失。 最后，发包方要积极减少损失扩大。比如及时找新的施工方继续完成工程，防止工程长时间停滞带来更大损失。

1、要是招标单位不签合同，有下面这些处理办法。按照《中华人民共和国招标投标法》还有相关规定，一旦发出中标通知书，招标单位和中标人就有了受法律约束的合同关系。招标单位拒绝签合同，那就是违约了。 2、中标人可以先跟招标单位商量，让他们按照招标文件和自己的投标文件签书面合同。好好沟通，说不定能让招标单位履行责任。 3、要是商量没用，中标人能要求招标单位赔偿。赔偿一般有直接损失和间接损失。直接损失就是投标时花的钱，像做标书、出差的费用；间接损失就是中标人因为觉得能签合同，放弃了其他交易机会造成的损失。 4、招标单位不签合同还可能要担行政责任。相关的行政监督部门会根据情况，警告或者罚款。 5、要是招标单位就是不肯担责，中标人可以走法律程序，去法院起诉，让招标单位继续履行合同或者赔偿损失。打官司的时候，中标人得有足够证据，证明招标单位违约和自己的损失。 从法律行业发展来看，未来对于招投标这类商业活动中的违约行为规制可能会更加细化和严格，以保障市场交易的公平和稳定。同时，随着数字化证据的普及，中标人在收集和提供证据方面可能会更加便捷高效。

工程施工质量责任落实差，有这么几种处理办法。 先按合同约定来处理。要是施工方没按照合同要求落实质量责任，建设方有权利要求施工方承担违约责任。比如说，让施工方采取修理、返工、改建等补救措施。要是因为质量问题造成了损失，建设方还能要求施工方赔偿。 行政监管也能介入。建设行政主管部门有权力对工程质量进行监督管理。要是发现施工质量责任落实得不好，就可以对责任单位和责任人进行行政处罚，像罚款、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书这些。 强化质量责任制度也很重要。建设单位、施工单位、监理单位等各方都要明确自己的质量责任，建立起完善的质量责任制。可以通过制定详细的质量管理制度和操作规程，把质量责任落实到具体的部门和个人。 还能借助第三方检测。委托有资质的第三方检测机构对工程质量进行检测。要是检测结果不合格，就能作为追究责任的依据。 要是协商和行政手段都解决不了，就可以走法律途径。建设方可以向人民法院提起民事诉讼，要求施工方承担相应责任。不过在司法程序中，得提供足够的证据，证明施工方质量责任落实差，以及造成了哪些损失。

按照《中华人民共和国民法典》和相关建筑法规，施工企业把工程发包给个人是违法的。建筑工程承包人得有相应资质，个人通常不具备规定的施工资质。要是这种发包行为被发现，会有不少不利后果。建设行政主管部门会责令改正，没收违法所得，还会罚款。而且建设工程施工合同会无效，要是工程验收不合格，修复后还不合格，承包人没法请求参照合同约定折价补偿工程价款。 要是施工企业已经把工程发包给个人，要这么处理：先马上停止违法发包行为，防止损失继续扩大。接着和这个个人协商解除发包协议，根据各自过错承担赔偿责任。要是工程已经部分施工，要评估已完成工程的质量。质量合格的部分，按约定支付价款；不合格的，让承包人负责修复。修复后还是不合格，就不用支付相应价款。最后，施工企业要重新选有相应资质的承包单位，依法签订建设工程施工合同，保证工程合法、顺利开展。

未批先建的建设工程违反了《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》等法律。处罚标准要根据具体情形来定。 若没拿到建设工程规划许可证，或没按许可证规定建设，县级以上地方政府城乡规划主管部门会责令停止建设。要是还能采取改正措施消除对规划实施的影响，就限期改正，并处建设工程造价 5%以上 10%以下的罚款。若没办法消除影响，就限期拆除；不能拆除的，没收实物或违法收入，可并处建设工程造价 10%以下的罚款。 要是没取得施工许可证，或开工报告未经批准就施工，有管辖权的发证机关会责令停止施工，限期改正。对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。 在自然资源管理上，若涉及违法占地建设，可能会被责令退还非法占用的土地，限期拆除在非法占地新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状。 建议建设单位和施工单位在动工前，务必按法定程序办理相关审批手续，避免未批先建带来的法律风险和经济损失。若已出现未批先建情况，要及时与相关部门沟通，积极采取整改措施。

1、要是采购方在中标之后反悔了，有这么几种处理办法。从法律上讲，一旦发出中标通知书，采购方和中标方就算建立起合同关系了。采购方反悔那就是违约，中标方完全能依据《中华人民共和国民法典》去追究它的违约责任。 2、中标方可以先跟采购方好好沟通一下，要求对方接着履行合同。按规定，采购方得按照招标文件和中标方的投标文件来签订书面合同，继续履行合同是它该做的事。 3、要是采购方不肯继续履行，中标方可以要求它赔偿损失。这里的损失有直接的也有间接的，像投标过程里花的钱就属于直接损失，因为合同履行能拿到的预期利润等就是间接损失。 4、要是协商没啥结果，中标方可以用法律手段来维护自己的权益。可以去有管辖权的人民法院起诉，也能按照事先的约定申请仲裁。在起诉或者仲裁的时候，中标方要拿出相关证据，像招标文件、投标文件、中标通知书这些，来证明采购方违约了，以及自己遭受了哪些损失。 5、相关行政监督部门还能对采购方的违法行为进行处罚，比如警告、罚款之类的。未来随着法律体系不断完善，对于这类采购方违约行为的规范和惩处可能会更加严格和细致，以保障市场交易的公平和秩序。

围标串标时，业主是否担责要看具体情况。 要是业主参与围标串标，像和投标人私下勾结，泄露标底、评标办法等保密信息，帮投标人做投标文件，或者暗示特定投标人中标，这就违法了。按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，业主会被罚款，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被依法处分。要是围标串标损害国家、集体、公民合法利益，情节严重还会构成犯罪，要担刑事责任。 若业主对围标串标不知情，招标时严格按法定程序来，尽到必要审查义务，通常不用担责。不过，要是业主招标时有过失，比如对投标人资格审查不严、对招标流程监管不力，即便没直接参与围标串标，也可能要承担行政责任或民事赔偿责任。 建议业主在招标过程中严格依法办事，加强对投标人资格的审查，强化对招标流程的监管，避免出现过失，降低法律风险。若发现围标串标行为，应及时向相关部门报告。

1、装修完工后，尾款什么时候结算得看具体情况。要是装修合同里明确写了尾款结清时间，那就得按合同来。合同是有法律效力的，签了合同双方都得遵守。要是有一方没按合同约定结清尾款，那就算违约了，另一方可以追究他的违约责任。 2、要是合同里没说尾款什么时候结清，双方可以坐下来商量。要是商量出结果了，就按新的约定执行。要是商量不拢，按照《中华人民共和国民法典》的规定，当事人可以随时要求对方付尾款，但得给对方必要的准备时间。这时候，通常会参考行业习惯和装修工程的实际情况。 3、一般来说，装修工程双方验收合格了才结算尾款。要是验收的时候发现有质量问题，得先把问题解决了，再确定什么时候付尾款。

按照《中华人民共和国民法典》等法律，有几种情况工程能延期。 一是发包人原因。要是发包人没按约定时间提供施工场地、图纸、原材料、设备，或者没及时支付工程进度款，让施工没法正常开展，承包人能要求工程延期。 二是不可抗力因素。像洪水、地震、台风等自然灾害，以及战争、罢工等社会异常事件，这些不可预见、不可避免又不可克服的因素，导致工程无法正常施工，工程可延期，而且承包人通常不用担违约责任。 三是设计变更。发包人提出工程设计变更，会打乱原施工计划，承包人得重新安排施工顺序、采购材料，工程可相应延期。 四是隐蔽工程检查。承包人在隐蔽工程隐蔽前通知发包人检查，要是发包人没及时检查，承包人可顺延工程日期，还能要求赔偿停工、窝工等损失。 五是异常恶劣的气候条件。超出正常气候预测范围，像持续暴雨让施工现场积水无法施工，影响工程进度，工程可延期。 出现工程可延期情况时，承包人要及时书面通知发包人，并且提供相关证明材料。