提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 重庆法律咨询 > 奉节县法律咨询 > 奉节县施工合同纠纷法律咨询 > 家庭油漆施工合同范文是怎样的呢?

家庭油漆施工合同范文是怎样的呢?

汪** 重庆-奉节县 施工合同纠纷咨询 2018.03.16 15:12:32 16人阅读

我现在有套房子想要装修,我想要自己找施工队,想咨询一下这个家庭油漆施工合同范文是怎样的呢?

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
奉节县律师 建设工程纠纷律师 奉节县建设工程纠纷律师 更多律师>
咨询我
地区:四川-成都

甲方:
乙方:
经双方友好协商下,达成以下协议。
一、工程承包范围
1.承包方式:包人工、包质量、包安全、包工期。
2.承包范围:湾厦花园二期公共部分及室内
(1)、公共部分电梯间大堂、室内天花及墙面。
(2)、配合其他施工单位做好收口工作。
二、工期
1. 本工程分两阶段施工,第一阶段为公共部分,第二阶段为室内部分。
2. 本工程工期为2010月4月30日完工,具体楼层按甲方现场要求分期完成。
三、合同价格
1. 本合同采取单价合同,天花为12元/1平方米,墙面为
9.6元/1平方米,计算方式为投影面积,按时结算。
2. 施工单位负责其施工范围的成品及半成品保护,安全文明施工,谁污染谁清理,谁损坏谁赔偿。
3. 施工用材料由施工单位自己运上楼,施工工具自备。
四、合同付款方式
1. 工程一期施工阶段,按时发放生活费,每天每人30元。
2. 工程二期施工阶段,每星期发放一次生活费,标准为每人每天30元,每月按进度发放工程进度款,按现场甲方施工人员确认和我司审核的工程进度50%发放,至合同总额的60%停止支付。
3. 工程完工竣工验收后,发放工程总额的80%,业主入伙后发放工程总额的95%,剩余5%为质保金,一年后付清余款,与保修期内发生质量原因,而施工单位未及时维修的,甲方可委派人进行维修,所放生费用在施工单位工程款内扣除。并同时处以所发生费用的50%罚款.
五、工程质量
1. 本工程为质量包验收工程,施工单位按甲方要求统一施工,严格按照国家及行业验收合格标准,现场符合深圳市安全文明施工的要求。
六、双方责任
1. 甲方责任
(1)、负责提供图纸材料。
(2)、负责组织施工单位进行图纸会审,技术交底。
(3)、负责在接到乙方通知后,3天内组织验收。
(4)、负责审核结算,支付工程款。
(5)、如有变更及增减,以书面和口头方式提前一天通知乙方
2、乙方责任
(1)、遵守国家法律法规及行业要求,负责施工场地的环境卫生及场外污染,保证安全施工和文明施工。
(2)、严格按合同规定完成施工任务。
(3)、乙方申报工程款申请,需经现场施工员及现场负责人确认,公司审核后支付。
(4)、负责施工范围内的标高线、中轴线。
(5)、在竣工验收前,负责施工范围内的成品保护,如有发生丢失或损坏由施工单位支付维修费用。
(6)、施工垃圾要装袋,放到甲方指定位置,施工现场应每天清理。
(7)、对图纸与现场不符的地方,应及时对甲方汇报,因盲目施工造成的损失由施工方支付。
(8)、服从甲方现场人员的管理,保证文明施工、安全施工。因乙方原因造成的事故,由乙方承担责任。
(9)、乙方现场需有质检员,服从甲方的现场管理。因施工质量问题引起的返工、补救措施及设计修改等所发生的费用,由乙方承担。
(10)、确保施工质量达到甲方规定的标准,因乙方原因影响工程竣工质量等级,责任由乙方承担。
七、工程保修
1.
2. 保修期间,乙方对产品质量负全部责任,因产品或安装质量原因对甲方造成的所有其他经济损失概由乙方负责。
3. 甲方或委托物业公司负责保修期间内的工作协调,相应的物业管理处有权按合同内保修负责人的通讯地址书面或电话通知乙方进行保修。
4. 乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人通知后,不论保修工程量大小及项目多少,均应在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起3天内完成通知所涉及之保修、维修项目。否则,视为认可甲方处理。
5. 当乙方未按第4条规定时间到场的情况下,甲方或甲方委托的物业公司有权委派他方处理,处理结算由甲方或甲方委托的物业公司签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此保修所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,维修费用超出保修款时,甲方有权从支付乙方的任何款项中扣除。
6. 当乙方保修不能满足第5条需要的情况下,由甲、乙双方协商解决,协商无效时,可按有关法律程序向乙方追回。
7. 乙方保修负责人:
电话:
8. 第7项若有变动需及时知会甲方和甲方委托人,否则无法联系时,视为同意甲方传达之信息。
9. 乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方委托人的规章制度,若在户内则应该接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,完工清场。
八、违约责任和奖罚、
1.工期每拖延一天(非施工方原因引起除外),按合同总价的2%扣减工程款、最高不超过合同总价的5%,若延迟时间超过15天,甲方有权终止合同并索赔因此造成的相关损失;工程质量达不到规定要求,按合同总价的10%扣减工程款,并由施工方无偿修复到符合验收标准。
2.如乙方施工质量达不到甲方整体要求,甲方有权收取相应罚款。乙方在工程施工过程中应严格履行合同及招标文件的各项规定,如甲方认为乙方的施工不符合甲方的综合要求,则甲方可以将乙方施工范围内的任何工作交由其他施工人员施工并有权终止合同,由此引起的责任或损失均由乙方承担,乙方任何在甲方所承接工程未付工程款项,都将作为本工程的履约担保。
九、材料
1.施工单位必须在提前两天申报所需材料数量,应节约材料,如发现有浪费和偷盗甲方材料的行为,处以浪费者材料价值的3倍罚款,情节严重者可在罚款同时再予以退场。
十、结算
1.在乙方完成本工程并竣工验收后,在14天内提交有效完整准确的结算资料,所有工程量必须有计算底稿。

一、合同生效与终止
1.在履行本合同中,若发生争议,双方友好协商解决,协商不成,可报请深圳市仲裁委员会仲裁。
2.本合同经甲、乙双方法人代表或委托代理人签字盖章后立即生效。
3.本合同一式肆份,甲、乙双方执贰份,具有同等法律效力。
4.工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其他条款即告终止,待保修期满(竣工验收后一年)后,有关保修条款终止。
甲方(公章):乙方:

2018-03-16 15:25:32 回复
咨询我
地区:四川-成都

家庭油漆施工合同如下:
委托方(以下简称甲方):
  施工方(以下简称乙方):
  甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
  
一、工程地址:____________________________________
  
二、工程内容:____________________________________
  
三、委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。
  
四、工程工期:
  
1、开工日期: 年 月 日,(以乙方工人开工算起)。
  
2、竣工日期: 年 月 日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
  
五、工程总造价: 万 仟 百 拾 元。
  
六、甲方的权利和义务:
  甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
  甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
  甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。
  施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
  甲方应配合乙方施工人员的工作。
  
七、乙方的权利和义务:
  乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
  乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
  按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
  乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
  
八、基层检查:
  乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的,双方应事先做好记录并予以确认。
  
九、工程施工及验收标准:
  附件二
  
十、付款方式:
  
1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。
  
2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即__________。
  
3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即______________。
  
4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即___________。
  变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
  十
一、饰后保修承诺:
  乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。
  保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。
  保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责,不承担其他连带责任。
  在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。
  保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的,则维修的材料和人工费均由甲方负责。
  十
二、违约责任:
  合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
  无正当理由,甲方在应付款日期不付款,给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方承担。
  甲方未按合同规定付款,或甲方原因而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1‰支付给乙方。
  乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
  十
三、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
  十
四、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
  甲方: 乙方:
  身份证号码: 代表:
  联系方式: 联系方式:
  签订日期: 签订日期:

2018-03-16 15:13:32 回复

委托方(以下简称甲方):   施工方(以下简称乙方):   甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:   
一、工程地址:____________________________________   
二、工程内容:____________________________________   
三、委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。   
四、工程工期:   
1、开工日期: 年 月 日,(以乙方工人开工算起)。   
2、竣工日期: 年 月 日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。   
五、工程总造价: 万 仟 百 拾 元。   
六、甲方的权利和义务:   甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。   甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。   甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。   施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。   甲方应配合乙方施工人员的工作。   
七、乙方的权利和义务:   乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。   乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。   按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。   乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。   
八、基层检查:   乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的,双方应事先做好记录并予以确认。   
九、工程施工及验收标准:   附件二   
十、付款方式:   
1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。   
2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即__________。   
3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即______________。   
4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即___________。   变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。   十
一、饰后保修承诺:   乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。   保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。   保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责,不承担其他连带责任。   在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。   保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的,则维修的材料和人工费均由甲方负责。   十
二、违约责任:   合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。   无正当理由,甲方在应付款日期不付款,给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方承担。   甲方未按合同规定付款,或甲方原因而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1‰支付给乙方。   乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。   十
三、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。   十
四、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。   甲方: 乙方:   身份证号码: 代表:   联系方式: 联系方式:   签订日期: 签订日期:

你好,那个油漆施工合同范本 的事,  
1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。
  
2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即__________。
  
3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即______________。
  
4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即___________。
  变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

甲方:
乙方:
经双方友好协商下,达成以下协议。
一、工程承包范围
1.承包方式:包人工、包质量、包安全、包工期。
2.承包范围:湾厦花园二期公共部分及室内
(1)、公共部分电梯间大堂、室内天花及墙面。
(2)、配合其他施工单位做好收口工作。
二、工期
1. 本工程分两阶段施工,第一阶段为公共部分,第二阶段为室内部分。
2. 本工程工期为2010月4月30日完工,具体楼层按甲方现场要求分期完成。
三、合同价格
1. 本合同采取单价合同,天花为12元/1平方米,墙面为
9.6元/1平方米,计算方式为投影面积,按时结算。
2. 施工单位负责其施工范围的成品及半成品保护,安全文明施工,谁污染谁清理,谁损坏谁赔偿。
3. 施工用材料由施工单位自己运上楼,施工工具自备。
四、合同付款方式
1. 工程一期施工阶段,按时发放生活费,每天每人30元。
2. 工程二期施工阶段,每星期发放一次生活费,标准为每人每天30元,每月按进度发放工程进度款,按现场甲方施工人员确认和我司审核的工程进度50%发放,至合同总额的60%停止支付。
3. 工程完工竣工验收后,发放工程总额的80%,业主入伙后发放工程总额的95%,剩余5%为质保金,一年后付清余款,与保修期内发生质量原因,而施工单位未及时维修的,甲方可委派人进行维修,所放生费用在施工单位工程款内扣除。并同时处以所发生费用的50%罚款.
五、工程质量
1. 本工程为质量包验收工程,施工单位按甲方要求统一施工,严格按照国家及行业验收合格标准,现场符合深圳市安全文明施工的要求。
六、双方责任
1. 甲方责任
(1)、负责提供图纸材料。
(2)、负责组织施工单位进行图纸会审,技术交底。
(3)、负责在接到乙方通知后,3天内组织验收。
(4)、负责审核结算,支付工程款。
(5)、如有变更及增减,以书面和口头方式提前一天通知乙方
2、乙方责任
(1)、遵守国家法律法规及行业要求,负责施工场地的环境卫生及场外污染,保证安全施工和文明施工。
(2)、严格按合同规定完成施工任务。
(3)、乙方申报工程款申请,需经现场施工员及现场负责人确认,公司审核后支付。
(4)、负责施工范围内的标高线、中轴线。
(5)、在竣工验收前,负责施工范围内的成品保护,如有发生丢失或损坏由施工单位支付维修费用。
(6)、施工垃圾要装袋,放到甲方指定位置,施工现场应每天清理。
(7)、对图纸与现场不符的地方,应及时对甲方汇报,因盲目施工造成的损失由施工方支付。
(8)、服从甲方现场人员的管理,保证文明施工、安全施工。因乙方原因造成的事故,由乙方承担责任。
(9)、乙方现场需有质检员,服从甲方的现场管理。因施工质量问题引起的返工、补救措施及设计修改等所发生的费用,由乙方承担。
(10)、确保施工质量达到甲方规定的标准,因乙方原因影响工程竣工质量等级,责任由乙方承担。
七、工程保修
2. 保修期间,乙方对产品质量负全部责任,因产品或安装质量原因对甲方造成的所有其他经济损失概由乙方负责。
3. 甲方或委托物业公司负责保修期间内的工作协调,相应的物业管理处有权按合同内保修负责人的通讯地址书面或电话通知乙方进行保修。
4. 乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人通知后,不论保修工程量大小及项目多少,均应在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起3天内完成通知所涉及之保修、维修项目。否则,视为认可甲方处理。
5. 当乙方未按第4条规定时间到场的情况下,甲方或甲方委托的物业公司有权委派他方处理,处理结算由甲方或甲方委托的物业公司签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此保修所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,维修费用超出保修款时,甲方有权从支付乙方的任何款项中扣除。
6. 当乙方保修不能满足第5条需要的情况下,由甲、乙双方协商解决,协商无效时,可按有关法律程序向乙方追回。
7. 乙方保修负责人:
电话:
8. 第7项若有变动需及时知会甲方和甲方委托人,否则无法联系时,视为同意甲方传达之信息。
9. 乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方委托人的规章制度,若在户内则应该接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,完工清场。
八、违约责任和奖罚、
1.工期每拖延一天(非施工方原因引起除外),按合同总价的2%扣减工程款、最高不超过合同总价的5%,若延迟时间超过15天,甲方有权终止合同并索赔因此造成的相关损失;工程质量达不到规定要求,按合同总价的10%扣减工程款,并由施工方无偿修复到符合验收标准。
2.如乙方施工质量达不到甲方整体要求,甲方有权收取相应罚款。乙方在工程施工过程中应严格履行合同及招标文件的各项规定,如甲方认为乙方的施工不符合甲方的综合要求,则甲方可以将乙方施工范围内的任何工作交由其他施工人员施工并有权终止合同,由此引起的责任或损失均由乙方承担,乙方任何在甲方所承接工程未付工程款项,都将作为本工程的履约担保。
九、材料
1.施工单位必须在提前两天申报所需材料数量,应节约材料,如发现有浪费和偷盗甲方材料的行为,处以浪费者材料价值的3倍罚款,情节严重者可在罚款同时再予以退场。
十、结算
1.在乙方完成本工程并竣工验收后,在14天内提交有效完整准确的结算资料,所有工程量必须有计算底稿。

一、合同生效与终止
1.在履行本合同中,若发生争议,双方友好协商解决,协商不成,可报请深圳市仲裁委员会仲裁。
2.本合同经甲、乙双方法人代表或委托代理人签字盖章后立即生效。
3.本合同一式肆份,甲、乙双方执贰份,具有同等法律效力。
4.工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其他条款即告终止,待保修期满(竣工验收后一年)后,有关保修条款终止。
甲方(公章):乙方:

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
工程变更索赔
24830人阅读

今天为大家介绍工程变更索赔的相关知识,那么工程变更索赔管理办法内容有哪些,工程变更索赔有效期是多久,工程变更索赔的时间有那些限制,以及工程变更索赔时间限制规定是什么呢,希望这些内容能够对您有所帮助,来了解一下吧!

建设合同纠纷
11022人阅读

建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同。那么建设合同纠纷诉讼主体是什么,建设工程合同纠纷管辖范围包括哪些,建设合同纠纷起诉状的范本是什么?

建设工程施工合同示范文本
6705人阅读

今天小编为你介绍建设工程施工合同示范文本有知识,那么建设工程施工合同如何解读,建设工程施工合同通用条款有哪些,以及建设工程施工合同内容等知识,希望这些内容能够对你有所帮助!

建筑防水工程技术规范
4467人阅读

今天小编为你介绍建筑防水工程技术规范的有关知识,那么建筑边坡工程技术规定有哪些,安全防范工程技术规范有哪些,以及i建筑防水工程技术标准是怎样的呢,希望这些内容能够对你有所帮助!

建设工程纠纷
15444人阅读

小编为您介绍建设工程纠纷的有关知识,那么建设工程纠纷司法解释有哪些,建设工程纠纷起诉状要怎么写,建设工程纠纷鉴定期限是多久,以及建设工程纠纷鉴定期限是多久呢,希望这些内容能够对您有所帮助。

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫