一份住宅项目施工合同》,开启了一场大型住宅项目的工程款及质量工期反诉纠纷。原告某建筑施工企业与被告某房地产公司签订合同,约定原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程。合同签订后,原告进场施工,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,工程几年前就已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金,被告随即提起巨额反诉。
付红亮律师接受委托后,开启了一系列严谨的工作。他先是全面梳理案件资料,仔细研究合同条款,明确双方权利义务。接着,针对被告的反诉,他从多个方面收集证据。在质量抗辩方面,他提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,以证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。对于工期抗辩,他收集工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期。在未完工程抗辩上,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目。扣款抗辩时,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
庭审中,法官仔细审查双方证据。被告提出工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等问题。付红亮律师则依据收集的证据,一一进行反驳。他条理清晰地阐述观点,指出被告的反诉缺乏事实依据。对于质量问题,他强调验收报告和交付证明足以证明工程质量合格;对于工期问题,他出示的工期顺延签证和开发商逾期付款证明,让被告的主张不攻自破;对于未完工程和扣款问题,相关的施工图纸、签证单和合同条款也有力地支持了原告的立场。
一审法院最终采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了被告的反诉。被告不服上诉,二审法院同样维持原判,反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为后续本诉工程款的主张奠定了基础。
付红亮律师深耕建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域。他在本案中展现出了精准的反诉抗辩能力,构建了无懈可击的抗辩链。他精通建工规则,能够精准划分施工方与开发商的责任边界。从一审到二审,他全程把控诉讼,最终维持了反诉全胜的结果。他站在施工企业的立场,高效破解开发商的巨额反诉,是建筑企业维权的可靠法律伙伴。同时,付红亮律师还在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,践行着律师的社会责任。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图