首次委托:追回千万工程款
2011年,某建筑集团(原告A)与一家房地产公司(被告B)签订住宅项目施工合同,建筑集团依约完成施工,工程于2014年竣工验收合格并交付业主入住。但工程交付后,房地产公司长期拖延结算,仅支付部分工程款,尚欠巨额款项。该建筑集团多次对账催款无果后,委托付红亮律师提起诉讼。
付红亮律师接受委托后,进行了大量工作。他梳理了上千份证据,包括施工合同、补充协议、施工图纸等,固定了建筑集团全面履约、工程合格、工期顺延、房地产公司逾期付款等事实。针对房地产公司提出的工程质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、结算单价过高、扣款不合理等抗辩,付红亮律师精准反驳。提交验收合格证明、质保维修记录证明工程合格且已过质保期;提交工期顺延签证、房地产公司逾期付款证明,证明逾期责任在对方;提交签证单、图纸、定额文件,证明工程量与单价合法;逐项核对凭证,剔除重复、虚假、非施工范围扣款。同时,他援引民法典建工编、建工司法解释,明确相关法律规则。一审法院采纳了付红亮律师全部代理意见,判令房地产公司支付一千三百余万元工程款及违约金;房地产公司不服上诉,二审法院维持原判。
反诉全胜
几年后,付红亮律师又接受了另一家建筑施工企业(原告XX)的委托,处理其与房地产公司(被告XX)的大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷。该建筑企业完成施工且工程竣工验收合格并交付业主入住后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款,建筑企业提起本诉要求支付工程款及违约金,房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等。
付红亮律师全面梳理案件,精准击破反诉。在质量抗辩方面,提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;工期抗辩上,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;未完工程抗辩时,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;扣款抗辩中,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。一审法院采纳全部代理意见,全面驳回被告反诉;被告不服上诉,二审法院维持原判。
退房本息胜诉
多年前,一位购房业主(原告A)与一家房地产公司(被告B)签订商品房认购协议,支付几十万元首付款。协议约定被告逾期未办理预售证、未按期交房的,原告可随时退房,被告按年利率12%支付本息。后续双方又签订补充协议,进一步明确退房本息计算标准。但协议签订后,被告长期无法办理商品房预售许可证,项目停滞多年,无法按期交房。原告多次沟通退房,被告拖延推诿,仅零星退还十几万元款项,拒绝按约定支付利息。
原告委托付红亮律师提起诉讼,一审中,被告提出认购协议因无预售证无效、原告明知无预售证仍购房存在过错、已付款为购房本金而非利息、利息标准过高应下调等抗辩。付红亮律师精准反驳,指出退房申请单系双方真实意思表示,合法有效,明确约定本息标准;被告长期无法办理预售证,系根本违约,过错完全在被告;已付款无明确约定为购房本金,按法律规定应优先抵扣利息;双方约定年利率12%合法有效,不存在过高情形。一审法院采纳全部代理意见,判决被告退还全部购房本金、支付约定利息及逾期利息。被告不服上诉,付红亮律师二审精准应对,二审法院完全采纳抗辩意见,驳回被告全部上诉,维持原判。
再追千万欠款
2013年,XX集团与乙房地产公司签订建设工程施工合同及补充协议,承建高端住宅小区项目。施工期间,乙房地产公司多次违反合同约定,逾期支付工程进度款,且单方强行将部分工程高价分包给第三方,严重影响施工进度。2017年,XX集团因乙公司长期拖欠工程款被迫停工;2018年,案涉项目由乙公司接收剩余工程并完成收尾,随后交付业主入住,但双方始终未完成最终结算。
XX集团曾先行提起诉讼,因部分证据未完善、工程量鉴定未完成,法院暂未支持工程款诉求。2022年,付红亮律师接受XX集团委托。他发现本案存在案件历经多次关联诉讼,法律关系复杂,证据零散;双方未完成最终结算,工程量、工程总价款争议极大;乙公司主张XX公司违法分包、工程质量不合格,抗辩理由繁多;本案标的额巨大,涉及千万级工程款,举证责任严苛等四大核心难点。
一审阶段,付红亮律师系统整理数百份原始施工资料,调取关联案件生效判决书,核对双方付款凭证等,固定相关事实。庭审中,针对乙公司核心抗辩逐一精准反驳。一审法院采纳全部核心代理意见,判决乙房地产公司支付XX集团工程款一千三百余万元及逾期利息。乙房地产公司不服上诉,付红亮律师继续代理二审,针对上诉理由开展精准抗辩,二审法院完全认可代理意见,驳回上诉,维持原判。
后来该建筑集团负责人对朋友说,这么多年合作下来,付红亮律师总是能把案子处理好,让人放心。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图