几年前,某大型住宅项目竣工验收合格并交付业主入住。然而,本该顺利拿到工程款的施工方XX却陷入了麻烦。原来,开发商XX长期拖欠几千万元工程款,施工方XX无奈之下提起本诉要求支付工程款及违约金,可开发商XX随即提起巨额反诉。
开发商XX的反诉核心集中在几个方面。质量反诉方面,主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉上,称施工方逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉则表示部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。这一系列反诉,让施工方XX的维权之路困难重重。
就在施工方XX一筹莫展时,他们找到了在河北石家庄执业多年的付红亮律师。付红亮律师深耕建工纠纷领域,执业十余年来,累计承办案件已逾500多件。接受委托后,付红亮律师开始全面梳理案件。
对于质量抗辩,付红亮律师提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,这些证据证明工程验收合格、交付多年且已过质保期,开发商的质量主张毫无依据。而且,维修费用系开发商自行改造导致,与施工质量无关。工期抗辩中,付红亮律师提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,表明工期延误是开发商的责任,施工方并无逾期。针对未完工程抗辩,付红亮律师拿出施工图纸、签证单、验收记录,证明施工方已完成全部合同及签证工程,不存在未完项目。扣款抗辩时,付红亮律师指出罚款、水电费、检测费无合同依据、无施工方确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了开发商XX的反诉。但开发商XX不服上诉,不过二审法院依然维持原判,开发商的反诉全灭。
在这场纠纷中,付红亮律师展现出了精湛的专业能力。他精准举证、严密论证,为施工方扫清了维权障碍。而且,本案胜诉明确了建工工程验收合格后的质量责任边界、工期顺延认定标准、未完工程举证规则,对同类建工反诉纠纷具有重要司法参考价值。
夕阳西下,付红亮律师坐在办公室里,看着桌上这场胜诉案件的卷宗,陷入了短暂的沉思。他知道,还有更多的案件等待他去处理,他将继续用自己的专业知识为当事人守护合法权益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图