首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 开发商逾期交房纠纷破局:理清合同与违约责任

开发商逾期交房纠纷破局:理清合同与违约责任

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.17 · 1618人看过
诉讼指南专业律师 何小艳律师 已认证
评分:5.0 服务:888人 执业18年
律所:广西艾登律师事务所
执业证号:14503200811726937
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:13387735229
代表案例:6个
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;何小艳律师,毕业于甘肃政法大学,2006年取得法律职业资格证书,现任广西艾登律师事务所主任及合伙人,在创办广西艾登律师事务所之前,曾在广东司法警官职业学院分教处担任法学教师,此后先后在北京德恒(广州)律师事务所,广西九宇律师事务所、广西桂宁律师事务所等律所担任专职律师。 二、擅长的业务 1、各种债权债务纠纷; 2、各种类型的合同纠纷; 3、公司法方面的非诉与诉讼业务; 4、基础建设工程及
更多>
导读:本案中开发商逾期交房,双方就违约金及违约责任产生争议,法律关系复杂。何小艳律师通过精准分析合同约定、质证证据,理清了违约事实与责任,为原告争取合法权益。
开发商逾期交房纠纷破局:理清合同与违约责任

在这起开发商逾期交房的案件中,矛盾冲突错综复杂。原告贾XX、王X与被告长安XX公司签订商品房买卖合同后,被告逾期交房,双方就违约金赔偿问题各执一词。被告以与物业公司签订的《入伙手续书》及施工受天气等因素影响为由,试图免除违约责任,使得案件陷入困局。

定性案件性质

何小艳律师自2008年执业以来,有着丰富的实务经验。她首先明确这是一起合同违约纠纷。原、被告签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》是双方真实意思表示,合法有效。被告未能在约定时间交房,已构成违约,应承担违约责任。

质证证据找突破

对于被告提供的证据,何律师进行了细致质证。被告称原告在《入伙手续书》中同意免除其违约责任,但该协议是原告与物业公司签订,只涉及房屋交付和物业费收取,未涉及被告逾期交房违约责任的免除,何律师抓住这一关键,否定了被告的主张。

对于被告提出因天气等因素导致工期延误,应顺延交房时间的说法,何律师指出,法定节假日和中高考时间是已知因素,签订合同时应已考虑。且被告仅提供气象资料,无法证实施工具体停工天数和原因,同时被告未按合同约定履行告知义务,有力反驳了被告观点。

最终,法院采纳了何小艳律师的观点,判决被告支付原告逾期交房违约金19218元,成功破解了这起复杂的逾期交房纠纷困局。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识