在商业版图之上,建筑工程领域的纠纷时有发生。此次的案件便是一起大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷。原告XX建筑施工企业与被告XX房地产公司签订了住宅项目施工合同,约定原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,采用固定单价计价,同时明确了工期、质量标准、付款节点及质保责任。
合同签订后,原告进场施工,投入了大量人力物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容。几年前,工程竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,被告却长期拖欠几千万元工程款。原告无奈之下提起本诉,要求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,核心争议集中在四个方面。质量反诉方面,主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉方面,称原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉方面,主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉方面,主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。
付红亮律师接受原告委托后,马上展开了细致的工作。他先是拿到了案件相关材料,在办公室那盏台灯的橘色光晕下,全面梳理起案件。对于质量抗辩,他提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录等证据。这些证据清晰地表明工程验收合格、交付多年、已过质保期,被告的质量主张没有依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。在工期抗辩上,付红亮律师收集了工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件。从这些文件中可以看出,工期延误完全是开发商的责任,原告并不存在逾期的情况。在处理未完工程抗辩时,付红亮律师将施工图纸、签证单、验收记录等证据整理出来,这些证据有力地证明原告已完成全部合同及签证工程,不存在未完项目。而对于扣款抗辩,付红亮律师主张罚款、水电费、检测费没有合同依据、也无原告确认,是开发商的单方行为,不应扣除。
在一审开庭时,付红亮律师凭借这些准备充分的证据和严密的论证,向法院阐述了自己的观点。一审法院全面采纳了他的代理意见,全面驳回了被告的反诉。被告不服提起上诉,进入二审阶段。二审中,付红亮律师依然保持着严谨的态度,精准应对被告的上诉理由。他再次梳理证据,强调案件的关键事实和法律依据。最终,二审法院维持原判,被告的反诉彻底被驳回。
付红亮律师深耕建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域,在这起案件中彰显了极高的专业价值。他是反诉抗辩专家,对各类反诉焦点精准预判、精准举证、精准反驳,实现反诉全灭;他以证据为王,构建了无懈可击的抗辩链,彻底否定了开发商的反诉事实;他精通建工规则,精准划分了施工方与开发商的责任边界;他全程把控诉讼,实现了一二审全胜,稳守抗辩成果;他站在施工企业立场,为工程款主张扫清障碍,是建筑企业维权的可靠法律伙伴。这起案件不仅保护了施工企业的合法权益,也为同类建工反诉纠纷提供了重要的司法参考。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图