徐州
您当前的城市:
徐州
热门城市
直辖市
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
常用城市
兰州
西宁
西安
郑州
济南
太原
合肥
长沙
武汉
南京
成都
贵阳
昆明
哈尔滨
长春
沈阳
石家庄
杭州
南昌
广州
福州
海口
北京
天津
上海
重庆
呼和浩特
乌鲁木齐
南宁
银川
拉萨
深圳
青岛
苏州
佛山
东莞
宁波
无锡
潍坊
全部
进入徐州站
首页
找律师
问律师
学知识
登录
注册
律师入驻
手机律图
手机扫一扫,法律兜里装
或在手机浏览器中输入
m.64365.com
公众号
微信扫一扫,免费问律师
微信扫码,关注律图公众号
免费问律师
网站导航
地区分站
北京
上海
天津
重庆
广州
深圳
合肥
福州
海口
南京
成都
沈阳
武汉
太原
昆明
杭州
长春
拉萨
银川
兰州
南宁
郑州
南昌
长沙
贵阳
青岛
济南
西安
苏州
无锡
宁波
大连
东莞
乌鲁木齐
呼和浩特
哈尔滨
石家庄
专业知识
法律知识
法律百科
法律法规
法律专题
刑法罪名
合同范本
法律文书
律师文集
律师服务
免费法律咨询
电话咨询律师
律师在线咨询
律师收费标准
法律视频问答
精选解答
请输入您要搜索的内容...
提问
18万律师在线解答
法律专题
找律师
徐州律师
徐州专业律师
地图律师
行家律师
法律咨询
问题库
在线咨询
电话咨询
法律知识
法律百科
法律专题
法律法规
办事直通车
律师说法
普法视频
语音解答
图文解答
律师费标准
精品栏目
罪名库
法律文书
合同范本
法律生活
首页
>
法律专题
>
刑事辩护专题
>
刑事诉讼专题
>
工程质量问题民事反诉状
工程质量问题民事反诉状
人民法院、公安机关以及人民检察院依照相应的法定程序在当事人以及其他与该诉讼行为有关的参与人共同见证的情况的,就当事人相关的诉讼请求进行审理的程序就叫做刑事诉讼。根据诉讼的内容和形式不同,诉讼活动可以具体分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼三部分。刑事诉讼是实现国家刑罚权的活动。刑事诉讼的中心内容是解决被追诉者的刑事责任问题。
2024-02-27 03:34:28
已帮助1928人
精选律师 ·
讲解实例
工程质量问题如何追责
工程质量出现问题,就建设方与承包方及建筑施工方而言,其责任一般由承包方承担。 《
建筑法
》 第58条规定,建筑施工企业对工程的施工质量负责。 建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。 第59条规定,建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。
查看更多
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
大家都在问
工程质量问题民事反诉状
法律咨询顾问
问题:我公司最近收到一批货物发现质量有问题,我想咨询一下货物质量问题拖欠货款的上诉状怎么写
1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌,接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求,是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。2、上诉理由。主要是针对原审裁判而言,而不是针对对方当事人。针对原审判决、裁定论证不服的理由,主要是以下方面:(1)认定事实不清,主要证据不足;(2)原审确定性质不当;(3)适用实体法不当;(4)违反了法定程序。
法律咨询顾问
问题:你好,我们是一家新成立的建筑公司,对这行还不是很了解,请问可不可以提供一份建设施工合同质量反诉状模板参考一下
反诉人(本诉被告):陕西国际建设工程有限公司法定代表人:## 经理住所地:西安市碑林区##被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司法定代表人: 经理住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求:1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》;2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元;3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由:2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院 反诉人:陕西国际建设工程有限公司 2013年8月31日
刑事辩护专业问答普法
全部
刑事诉讼自诉案件与简易程序的审理时间多长
#刑事辩护
808次阅读
未成年人案件能否适用简易程序
#刑事辩护
1499次阅读
哪些情况下可以适用简易程序
#刑事辩护
809次阅读
刑事自诉案件简易程序审理时间是怎样规定的
#刑事辩护
1229次阅读
涉外刑事诉讼的程序是怎样的
#刑事辩护
848次阅读
侦查过程中能否聘请辩护人协助
#刑事辩护
801次阅读
关于
工程质量问题民事反诉状
精选专题信息
哪些条件会构成销售侵权复制品罪?
2024.06.17
常见简易灭火器材不包括哪些
2024.06.17
故意杀人自首会判多长时间呢
2024.06.17
适用一般缓刑必须具备的条件是什么
2024.06.17
三个人打架是否构成聚众斗殴
2024.06.17
解除取保候审意味着什么
2024.06.17
教唆未成年犯罪属于共同犯罪吗
2024.06.17
诈骗罪连续犯流水2千判几年
2024.06.17
侵犯公民个人信息罪严重情节
2024.06.17
批捕后取保候审决定权在哪个部门
2024.06.17
认定对违法票据保证罪后会被如何判刑
2024.06.17
诈骗罪连续犯金额1千如何处理
2024.06.17
协助抓捕同案犯能属于立功吗
2024.06.17
贷款诈骗罪的主体只能是自然人吗
2024.06.17
致人轻伤怎么办
2024.06.17
追诉时效该如何算?
2024.06.17
热门推荐
热门刑事辩护律师
精选文章
合同范本
相关推荐
刑事犯罪辩护律师
刑事处罚辩护律师
强制措施律师
取保候审律师
司法鉴定律师
刑事诉讼律师
刑事赔偿律师
毒品辩护律师
强奸辩护律师
暴力犯罪辩护律师
公司犯罪辩护律师
国家赔偿律师
经济犯罪辩护律师
死刑辩护律师
贪污受贿辩护律师
刑事风险防控律师
刑事立案律师
刑事自诉律师
职务类犯罪辩护律师
职务侵占辩护律师
金融诈骗辩护律师
无罪辩护律师
刑事附带民事诉讼律师
刑法法规律师
刑事案例律师
2024年什么是强奸罪怎么认定强奸罪
取保候审认罪认罚最好不要签对吗?
被取保候审认罪认罚最好不要签具结书吗
在取保一年时间到期后如何处理?
涉嫌帮信罪取保以后一般怎么判
取保一年时间到期后如何处理?
我国认罪认罚告知书最好不要签吗?
对于帮信罪取保以后一般怎么判?
检察院取保签认罪认罚可以不签吗?
2024年帮信罪取保以后一般怎么判?
刑事辩护委托书
刑事辩护委托协议
刑事辩护授权委托书
接受指定刑事辩护函
刑事辩护委托合同同益简易模板
刑事附带民事答辩状范本
刑事答辩状示范文本
委托辩护合同
开设赌场辩护词
贩卖毒品辩护词
刑事案件律师
请律师
辩护权
刑事诉讼
刑事诉讼法解释
刑事附带民事诉讼
疑罪从无
无罪推定原则
一审终审
不公开审理
中止审理
中止审理申请书
回避关系
刑事案件管辖
管辖
管辖权
管辖异议
管辖权异议申请书
级别管辖
地域管辖
开庭审理
指定管辖
缺席审判
缺席判决
公益诉讼
定罪
一审判决
判决
判决书
判决书格式
徐州律师服务动态
最新
最热
全部
张少锋律师
2024-06-18 08:30:57
您好您是遇到什么法律问题?
问题:出售或提供个人信息情节较轻的标准是什么?
钱威律师
2024-06-17 01:41:41
你好可以电话聊下具体情况进行维权
问题:信用卡逾期被银行以诈骗案立案?
钱威律师
2024-06-17 08:36:54
你好可以根据你的情况进行
问题:信用卡六万逾期一年多银行以诈骗案递交了?
吕美亮律师
2024-06-17 09:18:28
未遂,现在被立案了吗?
问题:强奸中止会不会判刑?
江苏王牌律师事务所律师
2024-06-15 16:44:49
你好 ,想要咨询什么法律问题,具体讲一下。
问题:三个老板的资金在我卡里340万被我用了被别人给骗了,我主动还了45万这是要被判多久?
史成涛律师
2024-06-15 14:32:48
一般来说是有判缓的可能性,还要看具体情况
问题:帮助网络信息所得罪这个事有没有缓刑的可能?
郭海滨律师
2024-06-15 11:26:34
请问案件的具体情况怎么样
问题:根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百七十六条,是否有缓刑的可能几率大吗?
吕美亮律师
2024-06-17 09:31:02
需要,你遇到什么问题了?
问题:评残需要挂号吗?
王梦婷律师
2024-06-15 10:00:41
如果您这边有法律需求的话,我可以给您推荐全国各地优秀的专业律师。本地律师我们智临就是最大的律师事务所,徐州市有五家律所,一百多名律师,数十个专业团队为您提供法律服务。
问题:轻微伤的范围是哪里?
钱威律师
2024-06-13 22:25:19
你好可以电话聊下!!!!
问题:被定帮信罪?
史成涛律师
2024-06-15 14:32:48
一般来说是有判缓的可能性,还要看具体情况
问题:帮助网络信息所得罪这个事有没有缓刑的可能?
吕美亮律师
2024-06-17 09:18:28
未遂,现在被立案了吗?
问题:强奸中止会不会判刑?
江苏王牌律师事务所律师
2024-06-15 16:44:49
你好 ,想要咨询什么法律问题,具体讲一下。
问题:三个老板的资金在我卡里340万被我用了被别人给骗了,我主动还了45万这是要被判多久?
张少锋律师
2024-06-18 08:30:57
您好您是遇到什么法律问题?
问题:出售或提供个人信息情节较轻的标准是什么?
钱威律师
2024-06-17 08:36:54
你好可以根据你的情况进行
问题:信用卡六万逾期一年多银行以诈骗案递交了?
钱威律师
2024-06-13 22:25:19
你好可以电话聊下!!!!
问题:被定帮信罪?
钱威律师
2024-06-17 01:41:41
你好可以电话聊下具体情况进行维权
问题:信用卡逾期被银行以诈骗案立案?
郭海滨律师
2024-06-15 11:26:34
请问案件的具体情况怎么样
问题:根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百七十六条,是否有缓刑的可能几率大吗?
吕美亮律师
2024-06-17 09:31:02
需要,你遇到什么问题了?
问题:评残需要挂号吗?
王梦婷律师
2024-06-15 10:00:41
如果您这边有法律需求的话,我可以给您推荐全国各地优秀的专业律师。本地律师我们智临就是最大的律师事务所,徐州市有五家律所,一百多名律师,数十个专业团队为您提供法律服务。
问题:轻微伤的范围是哪里?
1分钟提问,海量律师解答
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
在线咨询
常用合同
查看更多
1
工程质量问题的反诉状
下载
2
产品质量问题的反诉状
下载
3
建筑施工质量问题的反诉状
下载
4
被告反诉质量问题的起诉状
下载
5
工程质量有问题反诉状范本
下载
6
买卖合同因质量问题的反诉状
下载
7
质量问题赔偿协议
下载
8
房屋质量问题索赔书
下载
9
房屋质量出现问题怎么办,常见的房屋质量问题有哪些?
下载
10
房屋质量出现问题怎么办,常见的房屋质量问题有哪些?
下载
更多
热门刑事罪名
骗取出口退税罪
生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
抢夺、窃取国有档案罪
绑架罪
走私珍贵动物、珍贵动物制品罪
放火罪
非法出售增值税专用发票罪
窝藏、包庇罪
强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪
泄露不应公开的案件信息罪