律师咨询
>
找律师
>
广东律师
>
惠州律师
>
惠州房产纠纷律师
服务区域:
惠城区
惠阳区
惠东县
龙门县
博罗县
仲恺高新区
大亚湾开发区
擅长专业:
婚姻家庭
交通事故
刑事辩护
房产纠纷
债权债务
合同事务
医疗纠纷
公司经营
损害赔偿
知识产权
征地拆迁
劳动纠纷
金融保险
涉外专长
互联网纠纷
税务类纠纷
行政类
非诉讼类
建设工程纠纷
诉讼仲裁
工伤赔偿
法律顾问
环境保护
二级专长:
房屋买卖
房屋租赁
二手房纠纷
物业纠纷
房产纠纷
特色标签:
有团队
主任律师
涉外代理经验
办过大案
有政治职务
会外语
高学历
有顾问单位经验
丰富的专业经验
医院工作经历
大型企业服务经验
专利代理经历
已选条件:
广东
惠州
房产纠纷
惠州房产纠纷律师在线服务
林文科律师
广东天穗(惠州)律师事务所
惠州市惠城区水口大道珑城广场B座2单元4楼
5.0
分
来自164人评价
帮助人数:9999+
#律师标签:办过大案,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验
150-1980-9080
更多>
#律师简介:林文科律师,现执业于广东天穗(惠州)律师事务所,东北财经大学法律硕士研究生,大连市优秀人民调解员。经办多起民事纠纷以及部分刑事案件,专业知识夯实,具备一定的办案经验
咨询律师
曾文雯律师
广东标远(惠阳)律师事务所
广东省惠州市惠阳区土湖白云坑白云二路诚杰一中心
0.0
分
帮助人数:13
#律师标签:有团队,办过大案,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
133-5269-6108
更多>
#律师简介:曾文雯律师:湖南益阳人,现为广东标远律师事务所专职律师。2008年毕业于湖南农业大学法学系,2013年至2019年期间,先后在广东省惠州市两某区检察院担任应聘制检察官助理,协助承办刑事案件近千宗。社会阅历丰富,法律功底扎实,执业以来办理数百宗各类诉讼、仲裁案件,擅长刑事辩护、劳动仲裁纠纷、侵权纠纷、合同纠纷、婚姻家庭纠纷等。
咨询律师
邱文峰律师
广东金卓越(惠阳)律师事务所
惠州市惠阳区淡水街道南亨东路财富大厦八楼806(惠阳区政府后面)
5.0
分
帮助人数:194
#律师标签:有团队,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
189-4827-2868
更多>
#律师简介:邱文峰律师系广东金卓越(惠阳)律师事务所执业律师。惠州市惠阳区户籍,客家人。邱文峰律师系统地掌握法律知识,长期在惠州市、惠阳区、大亚湾经济技术开发区的公安机关、检察院、法院办理案件,建立了良好的工作关系。以“当事人利益至上”的宗旨,勤勉尽职办好每起案件。 因调查取证、财产保全、交换证据、沟通交流、开庭审理、案件调解等,要多次往返办案单位,基于成本及效率考虑,本律师一般担任如下律师: 一、刑事辩护律师。接受犯罪嫌疑人、被告人及家属委托,在公安侦查、审查起诉、法院审理各阶段,相应提出取保候审、不予批捕、免予起诉、无罪或罪轻的律师意见。接受刑事案件被害人及家属委托,提起附带民事诉讼。二、民事律师。办理民事纠纷、经济纠纷、商事案件、合伙纠纷、公司股权纠纷、民间借贷、不当得利、无因管理、人身损害赔偿纠纷。三、房地产律师。代理预售商品退订、退房案件。担任房地产公司法律顾问。代理地产开发法律实务、建设工程施工合同纠纷、房屋买卖合同纠纷、宅基地纠纷、房屋登记纠纷相关谈判、仲裁、诉讼。 四、交通事故律师。代理交通事故责任认定及认定书申请复核,医疗费用先予执行、住院费用项目安排、出院医嘱、伤残等级评定。特别对受害人农村户籍按城镇标准赔偿的认定,有独到见解。五、婚姻家庭律师。办理婚前财产见证,代书离婚协议,承办离婚案件,担任离婚律师,抚养权变更,抚养费催交。解决外地户籍在惠州离婚立案难、审限长等问题。 六、劳动争议律师。代理解除劳动关系经济补偿金、职业病纠纷双倍工资、工伤认定、劳动能力等级鉴定、工伤(工亡)保险待遇、五险一金补交、劳动者竞业禁止、保密纠纷。七、公司法律顾问。邱文峰律师掌握财务、会计及税务知识。对企业运作管理有深刻理解,办理公司事务、纳税筹划,提供企业从筹办到清算全生命周期的企业法律顾问服务,极力防范业主法律(特别是刑事)风险。邱文峰律师以坚持积极参加公益法律服务,系惠阳区司法局法律服务自愿者律师,村居法制副主任,对十分困难的当事人减免律师费。哪上门请预约。 律所:广东金卓越(惠阳)律师事务所 地址:惠州市惠阳区淡水街道南亨东路财富大厦806
咨询律师
高龙祥律师
北京市京师(深圳)律师事务所
惠州
5.0
分
来自151人评价
帮助人数:4
#律师标签:有顾问单位经验,丰富的专业经验
132-4763-3304
更多>
#律师简介:北京市京师(深圳)律师事务所-律师京师(深圳)律所刑民行交叉法律事务部-副主任深圳律协刑民交叉法律专业委员会-委员深圳律协刑民交叉委讲师团-讲师深圳市律师协会“二0二0年度刑民交叉委优秀委员”【团队业务领域】刑事辩护、婚姻家庭继承纠纷、侵权责任纠纷、房产诉讼、合同纠纷、劳动纠纷、交通事故纠纷、公司法律顾问……【团队成功案例】【刑事辩护类】1、陈某涉嫌诈骗罪一案(取保候审,相对无罪)2、林某涉嫌寻衅滋事罪一案(缓刑)3、张某某涉嫌强奸罪一案(存疑不起诉,无罪,可国家赔偿)4、崔某某涉嫌运送他人偷越国边境罪一案(存疑不起诉,无罪,可国家赔偿)5、龙某某涉嫌故意伤害罪一案(一审判决无罪,二审改判有罪,现在省检察院申诉中)6、赵某涉嫌侵犯商业秘密罪一案(检察院撤回起诉,无罪)7、黄某涉嫌非法侵入住宅罪一案(缓刑)8、罗某某涉嫌非法经营罪一案(不批捕,无罪)9、刘某某涉嫌盗窃罪一案(不批捕)10、黄某某涉嫌诈骗罪一案(相对不起诉,无罪)11、刘某涉嫌开设赌场罪一案(不予呈捕,无罪)12、温某涉嫌组织卖淫罪一案(不予呈捕,无罪)…………【房产诉讼类】1、清远·万科城:按揭合同不能(胜诉:解除合同,退还购房款,赔偿损失、律师费等)2、恒大·城市之光:逾期交房(胜诉:解除购房合同,退还房款,赔偿违约金等)3、鼎盛·御景台:逾期交房(胜诉:赔偿违约金)4、荣佳国韵:未纳入正式供电,视为逾期交房(胜诉:整改质量问题,赔偿违约金)5、龙光·玖云著:虚假宣传(胜诉:赔偿违约金)【债权债务类】1、刘某诉某传媒公司、吴某电影投资合同纠纷(胜诉:退还100万电影投资款,并支付利息)2、王某诉正某车辆买卖合同纠纷(胜诉:双倍退还购车定金,并退还剩余购车款)3、瑞士某公司诉某医疗公司买卖合同纠纷(胜诉:退还购货款78840美元、利息、律师费等)4、郭某诉吴某民间借贷纠纷(胜诉:吴某支付借款227.7万元本金及利息,承担律师费等)【婚姻家事类】1、江某诉倪某离婚纠纷(快速:团队介入起诉后,3个月结案)2、何某诉邓某离婚纠纷(快速:团队介入起诉后,2个月结案)3、钟某诉陈某(代理被告)离婚纠纷(胜诉:获得抚养费补偿款、损害赔偿款,房屋所有权)
咨询律师
叶岱昆律师
广东宇伦律师事务所
惠州市惠城区演达一路1号瑞峰广场B座2002号
5.0
分
帮助人数:23
#律师标签:有团队,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
138-2997-6113
更多>
#律师简介:叶岱昆,男,中共党员,毕业于深圳大学,现为广东宇伦律师事务所专职律师,执业证号:14413202010244318,具有扎实的专业基础。擅长处理民商事纠纷(公司类纠纷、合同纠纷、民间借贷纠纷、金融借款、纠纷婚姻家庭纠纷)及刑事案件。曾为惠州市惠城区桥西街道办、惠州市第二妇幼保健院、惠州市惠城区农业农村和水利局、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、北京金融街物业管理有限责任公司惠州分公司等企事业单位提供法律服务,积累了丰富的办案经验,同时担任惠州市惠城区河南岸街道学苑社区居民委员会及数十家企业公司的法律顾问。重托所系义不容疏,致力为委托人提供优质高效的法律服务,以为委托人争取最大合法权益为宗旨。
咨询律师
郭曼龄律师
广东指针律师事务所
广东省惠州市惠城区东平达利商务中心三楼
5.0
分
帮助人数:100
#律师标签:有团队,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
138-0235-1880
更多>
#律师简介:郭曼龄律师,硕士,广东指针律师事务所房地产法律业务部成员,已处理100余宗房产纠纷、多宗土地纠纷、建设工程合同纠纷以及常见合同纠纷。郭曼龄律师为多间企业提供法律顾问服务(包括企业风险防范、合同审理、劳动争议以及工伤赔偿),并代理企业多宗诉讼案件。
咨询律师
其他人都在看:
广东律师
惠州律师
惠州房产纠纷律师
惠州房产纠纷律师普法
普法图文
成功案例
被执行的房子没拍买成功之前会被强腾吗
未成功拍卖的房产被执行时,是否强制腾退因地区和具体情况而异。有的地方在查封时就要求腾退,有的地方则先拍卖再处理腾退。若房主不配合,可能会采取强制措施。也有地方司法机构不负责腾退,需购房者自行处理。购房者应了解原房主情况,以防其他债权人追讨。
#房产纠纷
1303次阅读
老人死多少年后房子可以卖
父母过世后,房产权益归属继承人。继承人需先至派出所开具死亡证明,再在公证处办理继承权公证,并前往房地产测绘部门办理房屋面积测绘或转绘手续。备齐房产证、公证书及测绘证明等材料,向房地产交易中心提交继承登记申请。最后,在税务所办理税收核定,领取完税凭证并换发新产证,方可合法出售房产。
#房产纠纷
880次阅读
使用公积金贷款,公积金账户里剩余的钱可以取出吗
成功办理公积金贷款后,可提取剩余款项。每半年可进行一次程序性提取,但每次提款后账户余额至少需保留500元。需提供提取证明文件并通过单位申请。单位核实后,将制备一式两份的提取申请书等书面文件。集中封存户的职工需前往分支机构或管理部门申请开具提取申请书。
#房产纠纷
1222次阅读
上海办房产证需要什么手续及证件
在上海办理房产证,需准备:住宅登记申请书、身份证明材料、不动产权属来源证明等。流程为:向房产交易管理部门提出申请,审核通过后,工作人员现场测量并制作简图,之后审批确认产权归属,缴纳费用后,40个工作日内领回房产证。
#房产纠纷
1447次阅读
棚改房到商品房要交什么费用
棚户区和二手房交易过户费用规则相似,包括买方需承担的契税(根据房屋面积和是否首次购买有所不同)和卖方需支付的印花税、交易手续费、营业税金和个人所得税(根据房产证书有效期和是否唯一住宅有所减免)。
#房产纠纷
1077次阅读
男方已判刑,如何办理房产证
服役期间如需办理个人住房产权登记,建议先聘请律师协助,并请公证员至监狱为当事人办理授权委托书公证,指定代理人代办房产事务。完成后,将公证书及身份证复印件交予代理人,为下一步房屋产权证办理做好准备。
#房产纠纷
828次阅读
平房与17层楼房相隔多少米可以建造
条形住宅设计规范指出,多层住宅楼层间距不小于6米,高层建筑与其他住宅间距不小于13米。对于高层塔楼住宅与多层、中高层点式住宅及带窗住宅,需考虑居民视觉卫生,适当增大间距,确保环境通透性。
#房产纠纷
1028次阅读
善意第三人不能取得物权的情形有哪些
涉及善意第三方物权时,有两种情况允许所有权人追索:不动产未过户或动产未交付。即使第三方善意取得,所有权人仍可要求返还。但完成过户且第三方善意,所有权人无法追回。
#房产纠纷
1194次阅读
胜诉
因台风天气延期交房的,开发商应承担违约责任
代理方:
原告
结果:
胜诉
我的价值:
【律师观点分析】 惠州市**有限公司对何时可以交房、期间有何事件可能导致延期交房等因素应有预判,夏秋多台风天气属于本地区常年气候现象,应属于惠州市**有限公司的预判事项范围,且气象部门对于台风登陆的情况均已提前发布通知,惠州市*有限公司可据以采取措施减少或避免台风对施工造成的影响,惠州市**有限公司应对其逾期交房的行为承担违约责任。
详细案情>
胜诉
罗XX与汤XX房屋租赁合同纠纷一审民事判决书
代理方:
原告
结果:
胜诉
我的价值:
胜诉
详细案情>
广州经济技术开发区东园宾馆诉郑XX房屋租赁合同纠纷案一审民事判决书
代理方:
被告
结果:
我的价值:
详细案情>
广州经济技术开发区东园宾馆诉郑XX房屋租赁合同纠纷案一审民事判决书
代理方:
被告
结果:
我的价值:
详细案情>
热门推荐
周边律师
周边房产纠纷律师
律师收费标准
惠州赔偿标准
惠州律师推荐
广州律师
深圳律师
佛山律师
东莞律师
中山律师
江门律师
茂名律师
湛江律师
汕头律师
珠海律师
肇庆律师
清远律师
揭阳律师
韶关律师
阳江律师
梅州律师
潮州律师
河源律师
汕尾律师
云浮律师
广州房产纠纷律师
深圳房产纠纷律师
佛山房产纠纷律师
东莞房产纠纷律师
中山房产纠纷律师
江门房产纠纷律师
茂名房产纠纷律师
湛江房产纠纷律师
汕头房产纠纷律师
珠海房产纠纷律师
肇庆房产纠纷律师
清远房产纠纷律师
揭阳房产纠纷律师
韶关房产纠纷律师
阳江房产纠纷律师
梅州房产纠纷律师
潮州房产纠纷律师
河源房产纠纷律师
汕尾房产纠纷律师
云浮房产纠纷律师
广州律师收费标准
深圳律师收费标准
佛山律师收费标准
东莞律师收费标准
中山律师收费标准
江门律师收费标准
茂名律师收费标准
湛江律师收费标准
汕头律师收费标准
珠海律师收费标准
肇庆律师收费标准
清远律师收费标准
揭阳律师收费标准
韶关律师收费标准
阳江律师收费标准
梅州律师收费标准
潮州律师收费标准
河源律师收费标准
汕尾律师收费标准
云浮律师收费标准
惠州交通事故赔偿标准
惠州医疗事故赔偿标准
惠州工伤保险赔偿标准
惠州精神损失费赔偿标准
惠州轻伤害赔偿标准
惠州轻微伤赔偿标准
惠州交通肇事赔偿标准
惠州车祸赔偿标准
惠州伤残等级赔偿标准
惠州工伤死亡赔偿标准
惠州交通事故死亡赔偿标准
惠州农民工工伤赔偿标准
惠州十级伤残赔偿标准
惠州国家赔偿标准
惠州交强险赔偿标准
惠州工伤赔偿标准
惠州人身损害赔偿标准
惠州误工费赔偿标准
惠州九级工伤赔偿标准
惠州土地补偿谈判律师
惠州农村拆迁补偿谈判律师
惠州土地征收补偿谈判律师
惠州房拆迁补偿谈判律师
惠州离婚补偿谈判律师
惠州农村房屋补偿谈判律师
惠州劳动合同补偿谈判律师
惠州拆迁安置补偿谈判律师
惠州厂房拆迁补偿谈判律师
惠州宅基地拆迁补偿谈判律师
惠州城市拆迁补偿谈判律师
惠州农村房屋拆迁补偿谈判律师
惠州政府拆迁补偿谈判律师
惠州劳动经济补偿谈判律师
惠州高铁拆迁补偿谈判律师
惠州棚户区拆迁补偿谈判律师
惠州房屋安置补偿谈判律师
惠州集体土地征收补偿谈判律师
惠州集体土地补偿谈判律师
惠州离婚经济补偿谈判律师
如何在律图找到信得过的好律师?
律师信息完善
108项真实律师信息,助力律师筛选
亲办案例丰富
律师亲办案例一键查询,放心靠谱
平台服务数据齐全
服务信息数据化呈现,律师服务一目了然
房产纠纷最新资讯
全部
首付有没有必要多付
#房产纠纷
2024-04-25
农村居住地可以卖吗
#房产纠纷
2024-04-25
物业半夜断电违法吗
#房产纠纷
2024-04-25
职工集资房可以买吗
#房产纠纷
2024-04-25
郑州安置房能买吗?
#房产纠纷
2024-04-25