瓷砖购销合同简易（样本9篇）

瓷砖购销合同简易1

甲方(需方)：

乙方(供方)：

1、本合同是依照《中华人民共和国民法典》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。

2、合同条款：

签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：

(1)产品规格及价格：

产品名称型号：

等级：

规格(长×宽)：

单价(元/片)：

数量(片)：

金额(元)：

合计金额大写：

(2)产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。

(3)产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。

(4)货款结算方法：款到发货。

3、双方责任：

(1)供方如未能履行合同，须负下列责任：

① 产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。

② 产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之_____的罚金。

(2)需方未能履行合同时，须负以下责任：

① 中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之____罚金。

② 中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之____进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。

③ 自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。

④ 未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。

⑤ 实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。

(3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。

(4)任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。

(5)如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之____的罚金。

(6)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。

4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。

5、本合同一式二份，供需双方各执一份。

供方单位(盖章)：

法定代表人签字：

代理人签字：

电话：

需方单位(盖章)：

法定代表人签字：

代理人签字：

电话：

签订日期：_____年_____月_____日

签约地点：

瓷砖购销合同简易2

购货方：(以下简称甲方)

供货方：(以下简称乙方)

第一条、产品

第二条、供货期限：从______年____月____日起至______年____月____日送货时间以甲方通知为准(需提前五天通知乙方)。

第三条、质量要求：按中华人民共和国现行的国家标准。

第四条、货款及费用等付款及结算办法：

1、交货方式：乙方分四个批次供货，第一批次时间，第二批次时间______年____月____日，第三批次时间______年____月____日，第四批次时间______年____月____日。

2、所有货物由乙方送往由甲方指定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。

3、货款的支付方式：

第五条双方的权利和义务及责任

(一)乙方应承担的违约责任

1、产品型号、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。

不能利用的，乙方应负责包退、包换。

由于上述原因延误交货时间，乙方应每天按逾期交货货款总值的5%累计逾期天数向甲方支付违约金;

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。

如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货货款总值的50%的违约金;

3、如因乙方的产品使用后出现质量问题，乙方应承担全部违约责任。

4、在本合同履行期限内乙方不得以任何理由涨价，不能以任何理由耽误供货时间。

否则，都视为乙方违约，乙方须向甲方支付合同总额50%的违约金。

(二)甲方应承担的违约责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给乙方作为违约金。

2、退补方式：退补数量应该按照合同约定总数量的10%多退少补。

第六条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。

第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

第八条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。

需方：(盖章) 供方：(盖章) ______年____月____日______年____月____日

瓷砖购销合同简易3

甲方：______

乙方：______

根据合同法及现场实际情况，经甲乙双方共同协商，就订购瓷砖事宜签订本合同。

经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。

一、工程概况：

工程名称：______

工程地点：______

二、具体条件如下：

产品名称型号 单价______元/块

此单价包括具体下料尺寸见附表。

三、要求及技术标准 乙方提供瓷砖以样本为标准，批量供货不能低于双方封样样板质量，特别是产品的色差必须以样品为标准。

严格按照甲方提供几何尺寸下料。

同时对所在几何尺寸进行套裁，严禁对产品造成不必要的浪费。

四、验收标准

1、产品无原生性崩边摔角

2、平整度间隙≤1

3、成品几何尺寸误差±

4、对角线误差&;

五、验收交货地点及方式：

1、本合同签订后，甲方乙方提供购货清单，并确认

2、乙方交货时，并同时向甲方提供本产品的合格证及检验报告。

由甲方进行资料审核。

3、乙方产品到达现场后，由甲方派人对质量、色差、几何尺寸进行检验。

如批次产品不合格率达到5%，甲方可以拒收损失由乙方负责。

4、由乙方原因产品不能及时到达现场，甲方有权处以该次货款10%的罚款

六、结算方式

合同签订后甲方支付乙方场经甲方检验合格，支付乙方

七、经济责任

如乙方产品不符合规定，未按照甲方提供尺寸进行下料，甲方可以无条件退货。

因乙方造成一切损失由乙方负责。

八、本合同一式两份，双方各自一份。

甲方：____________ 乙方：____________

______年______ 月______ 日______ 年______ 月______ 日

瓷砖购销合同简易4

甲方：

乙方：

通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

三、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部或行业规定的标准要求随瓷砖提供备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%;施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%;余下所供瓷砖货款的40%购买一间产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计违约金。

十一、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

_____年_____月_____日

瓷砖购销合同简易5

甲方：

乙方：

一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的 宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。

三、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部或行业规定的标准要求随瓷砖提供备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% ;施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% ;余下所供瓷砖货款的40%购买一间产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计违约金。

十一、合同纠纷解决方式：

按有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

瓷砖购销合同简易6

甲方：______乙方:______

项目名称：

签订地点：合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：

备注：1、本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。

二、质量标准：

1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。

2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。

3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。

三、交货时间、地点、方式：

1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。

2、送货地点。

3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。

八、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后 个工作日内支付该批瓷砖货款额度 %，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过 天按延期付款金额的 千分之二 追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。

3 建行账号：

4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。

九、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国民法典》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十、其他约定事项：

在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同副本，并与本合同具有同等法律效力。

十一：本合同壹式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十二、 补充协议

1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。

2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。

甲方：______乙方:______

签定时间：______签定时间：______

瓷砖购销合同简易7

需方 ：_______供方 ：________

第一条 目的和背景条款瓷砖购销合同根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方就工程所需的砖供应事宜，甲乙双方协商一致，订立本合同。

第二条 工程概况 工程名称 ： 工程地点 ：

建筑面积 ：甲方所做项目的面积

第三条 质量要求

质量标准 ：______乙方供应的砖应符合蚌埠地方标准 

第四条 数量及质量的验收

乙方向甲方供应之砖，必须符合甲方要求约定的质量要求，质量检验以甲方要求的质量为准执行，若乙方对甲方质量结果有异议，可请双方认可的质检机构进行化验仲裁。若所交付的砖不符合合同约定的质量要求，乙方应负责运回不合格品。

第五条 运输方式 ：由乙方负责运输，到场量实际数量为准后卸货。

第六条 、价格价格及结算方式

结算方式 ：以上是明细表格，根据市场行情涨幅。

2、联系方式 ：_____

甲方根据实际需求情况要求乙方供应所需砖规格、数量，以甲方采购员书面订单或电话通知为依据进行供应。 

第七条 违约

1、在合同期内，如国家政策因素导致停产，双方互不赔偿，应结清材料款，此合同自然终止。

2、合同一旦签订，双方均应依据约定如实、全面履行，如果合同一方发现另一方不履行或不能履行合同，可视为另一方违约。这种情形下，守约方应追究违约方相应的法律责任。

第八条 争议解决方法因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议将由双方当事人友好协商解决。如果不能协商一致，应将争议提交蚌埠市法院解决。

第九条 本合同自签订之日起生效，在合同执行期间，甲乙双方的任何一方不得擅自变更合同。合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商签署补充协议。补充协议具有与本合同同等的效力。

第十条 合同有效期至甲方工程结束。

第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份都具有相同效力。

需方 ：______供方 ：_____

需方代笔签字 ：______供方代笔签字 ：_____

日期:____年_____月_____日 日期:____年_____月_____日

瓷砖购销合同简易8

甲方：______乙方:_____

供需双方就需方向供方采购 施工所需陶瓷砖的相关事宜经协商达成如下约定：

一、需方向供方采购的产品名称、型号、厂家、数量及金额：

序号产品名称规格型号生产厂家单位数量单价(元)总金额(元)

金额合计： (￥ 元)

备注：

1、供方应在本合同生效后□(适用于要求支付定金后再发货的情形)且需方已付定金后(以需方付款凭证为准) 个工作日内完成供货。

2、表中的单价为包干单价，含货物、货物加工、运输、装卸、税金及其他费用等供方为完成供货需支出的全部费用及利润。本合同约定的包干单价不受物价、人工费、政策性调整等任何因素影响。

3、货款总额暂计为人民币金额(大写)： (￥ 元)。需方实际应支付的货款总额按甲方实际采购的各规格瓷砖实际铺贴数量乘以以上表中约定的单价计算。

重要提示：

1、由于玻化砖吸水率仅0.03%以下，如果上墙铺贴，请使用专业的瓷砖胶结剂、或用109#/107#瓷砖胶水和水泥浆混合铺贴，后者用于工程单价相对合适。

2、墙面砖铺贴前：应将砖背面上的瓷砖白色粉沫用湿海绵清洗，然后用瓷砖胶结剂或含有109#/107#水泥浆铺贴，否则用不了几年砖体便会出现空鼓现象。

二、供方提供的所有产品制造、检验及验收标准符合现行国家相关标准要求。

三、交(提)货地点、方式：按需方指定(__市)。

四、运输、装卸及费用负担：供方送到需方指定地点( )并完成卸货，运输及装卸货物的费用由供方负担。

五、验收标准及提出异议期限：

1、按上述供货产品国家技术标准验收，如有质量问题在未铺贴前向供方以书面形式提出异议，供方将在2个工作日给予答复。

2、供方提供的产品出现整砖断裂或暗裂现象的，供方应无条件予以更换。

六、产品色号的确认：

1、本合同内的产品，如单个产品超过 ㎡以上，则供方会有两个色号供应，需方应严格按供方要求分开铺贴。

2、需方应严格按色号分开(供方在供货前以发函形式提醒)施工，并将该批次色号用于的地方告知供方，以防后期维修时不知道该批次施工时的色号，而造成供方无法提供等同的色号产品给予维修或更换。

七、货款支付方式：□(由材料部根据采购量与供货方商定是否需支付定金)合同签订后五个工作日内，需方向供方支付 元做为定金;供方按本合同约定完成供货并经需方初步验收合格后，需方在五个工作日内支付货款 元，现场铺贴完毕经甲方验收合格、且供需双方核定实际供货数量后十五个工作日结清余下款项。付款前，供方应向需方开具足额发票，否则需方有权顺延付款时间直至供方提供足额发票之日止。

八、违约责任：如供方未能按时交货(不可抗力因素除外)，则以合同约定交货日起算每延误一天，供方按实际违约货物价值的万分之五向需方支付违约金;需方未按合同支付约定货款的，每延期一天则应按应付而未付货款额的万分之五向供方支付违约金。 逾期供货超过10日的，需方有权解除合同，需方选择解除合同的，供方承担合同总金额15%的违约金并承担损害赔偿责任。

九、解决合同纠纷的方式：由双方当事协商解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向交货地的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式六份，供方执贰份、需方执肆份，自双方盖章之日起生效。

需 方：_________

单位名称(章)：_________

单位地址：_________

法定代表人：_________

授权代理人：_________

手 机：_________

电 话：_________

传 真：_________

________年________月________日

供 方：_________

单位名称(章)：_________

单位地址：_________

法定代表人：_________

对公帐号：_________

开 户 行：_________

手 机：_________

瓷砖购销合同简易9

供方：________________ (以下简称甲方)

需方：________________ (以下简称乙方)

供需双方在平等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：_______

一、 产品名称、数量、合同总金额：_______

二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。

三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在________天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话 。需方指定 为收货现场，签收人 。

四、运输方式及费用负担：________运输，费用由________承担。

五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于 。

六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项：_______

本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方账户后生效。

本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。

甲方(公章)：_________　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　_________年____月____日