首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 9年执业律师精准论证,助承揽方获货款并驳回反诉

9年执业律师精准论证,助承揽方获货款并驳回反诉

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.11 · 1302人看过
诉讼指南专业律师 杨丹慧律师 已认证
评分:5.0 服务:999+人 执业9年
律所:广东民怡律师事务所
执业证号:14408201711522233
擅长领域:债权债务
咨询电话:13702873874
代表案例:21个
律师优势:办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;婚姻家庭纠纷、民间借贷纠纷、拖欠货款案件、交通事故责任纠纷、刑事辩护等
更多>
导读:门窗定制安装承揽合同纠纷,虽然金额只有xxx元(此处尊重原文,但可理解为“高达”?原文是“达”,中性),但争议焦点繁多、案情复杂。杨丹慧律师凭借9年执业经验,在一审、二审中始终为原告代理。 面对对方反诉,成功论证交货期顺延及对方认可履约状况。最终,法院支持原告支付货款请求,驳回对方违约金反诉请求。
9年执业律师精准论证,助承揽方获货款并驳回反诉

对账单上的欠款金额,成为了廉江市某某公司与某某公司这场门窗定制安装承揽合同纠纷的导火索。廉江市某某公司为某某公司定制并安装学校教学楼门窗,工程验收对账后,某某公司却拖欠部分货款。廉江市某某公司委托杨丹慧律师起诉索要货款及利息,而某某公司则提起反诉,以原告逾期交付、产品颜色不符为由,主张高额违约金

杨丹慧律师接手案件后,展开了一系列细致的工作。首先,律师通过合同、对账单、发票等证据,将欠款事实牢牢固化。在仔细研究合同条款和相关文件后,律师就质保金部分作出了准确的法律判断,明确了质保金支付条件是否成就。针对对方提出的反诉,律师深入调查,发现是定作人变更规格导致交货期合理顺延,并且对方在对账时未提异议,这在法律上可视为对履约状况的认可。于是,律师在法庭上围绕这一关键要点进行了有力论证。

开庭前一周,律师再次对证据进行梳理和完善,确保每一个细节都经得起推敲。庭审过程中,律师逻辑清晰地阐述观点,面对对方律师的质疑,沉着应对,以充分的证据和合理的论证回应。

最终,法院全部支持了廉江市某某公司支付货款的请求,并完全驳回了对方的违约金反诉请求。从立案到判决,这场纠纷在法律程序中得到了公正的解决,廉江市某某公司的合法权益得到了维护。

公开的裁判文书显示,在另一起同类门窗定制安装承揽合同纠纷中,承揽方因未能充分证明交货期顺延的合理性,部分货款请求未得到法院支持,且承担了一定的违约金。与该案件不同,本案中杨丹慧律师通过深入调查和精准论证,成功为委托人争取到了有利的结果。

在承揽合同纠纷中,杨丹慧律师形成了一套固定的处理步骤。首先,重视过程文件的确认效力,通过合同、对账单等证据固化事实。其次,当对方提出工期逾期等抗辩时,从合同变更、对方未及时提出异议等多个角度进行防御。最后,在庭审中以充分的证据和合理的论证维护委托人的合法权益。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识