庭审进入激烈的辩论环节,被告房地产公司的律师提出,原告建筑施工企业承建的工程存在防水、车库地面等质量不合格问题,产生几百万元维修费;原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。法官看向原告代理人付红亮律师,等待回应。付红亮律师在河北石家庄执业,有着丰富的建工领域案件代理经验。他起身,有条不紊地进行抗辩。
这起纠纷源于几年前原告与被告签订的住宅项目施工合同。原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程,工程早已竣工验收合格并交付业主入住。然而,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金,被告则提起巨额反诉。双方的核心分歧在于被告反诉的质量、工期、未完工程、扣款等问题。付红亮律师在原告提起诉讼后介入此案。
面对被告的反诉,付红亮律师提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判。
庭审结束后,判决书生效。原告顺利为后续的工程款主张扫清了障碍。那一份份在庭审中提交的证据,成为了维护原告合法权益的有力武器,也见证了付红亮律师在建工反诉领域的专业能力。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图