本案系大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷,付红亮律师接受原告某建筑施工企业委托,代理一审、二审诉讼。原告与被告某房地产公司签订住宅项目施工合同,约定原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,固定单价计价,同时约定了工期、质量标准、付款节点及质保责任。合同签订后,原告进场施工,投入大量人力物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,工程于几年前竣工验收合格并交付业主入住。
然而,工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求原告赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。
被告反诉核心包括质量、工期、未完工程和扣款四个方面。质量反诉主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉主张原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。
付红亮律师接受委托后,全面梳理案件,精准击破反诉。在质量抗辩方面,提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;工期抗辩提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;未完工程抗辩提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;扣款抗辩主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。
付红亮律师在建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域经验丰富。他系统梳理证据,形成完整抗辩链,精准划分施工方与开发商责任,凭借专业能力和严谨的办案态度,成功为施工企业扫清质量工期障碍。案件结束后,施工企业顺利推进后续工程款的主张,卷宗归档,付红亮律师继续为更多当事人提供法律服务。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图