复杂反诉难题待解
在大型住宅项目中,某建筑施工企业与房地产公司签订住宅项目施工合同,施工企业完成全部施工内容且工程几年前就已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款,施工企业提起本诉要求支付工程款及违约金,房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、施工企业逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等,反诉金额巨大。
付红亮律师多维度精准抗辩
付红亮律师,作为北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,累计承办案件超500件。他接受施工企业委托后,迅速全面梳理案件,针对反诉的各个焦点展开精准抗辩。
在质量抗辩方面,付红亮律师提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。
对于工期抗辩,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,施工企业无逾期。
在未完工程抗辩中,付红亮律师提交施工图纸、签证单、验收记录,证明施工企业已完成全部合同及签证工程,无未完项目。
而在扣款抗辩上,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无施工企业确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一二审全胜,反诉全灭
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为本诉工程款主张奠定了基础。
展现专业价值
付红亮律师深耕建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域,在本案中彰显了五大核心专业价值。他是反诉抗辩专家,对各类反诉焦点精准预判、举证和反驳;注重证据,构建了无懈可击的抗辩链;精通建工规则,精准划分施工方与开发商责任;实现一二审全胜,稳守抗辩成果;站在施工企业立场,为其扫清维权障碍,是建筑企业维权的可靠法律伙伴。
付红亮律师不仅在这起大型住宅工程款纠纷中表现出色,他还在多个领域展现出专业能力。他先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,践行着律师的社会责任。他始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,以扎实的法律功底和丰富的实务经验,为当事人守护合法权益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图