提问 18万律师在线解答

拖欠工程款让对方停工可以吗

更新时间: 2022-06-07 14:22:34
律师解答
可以。
发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。
当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。
这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。
法律依据

《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

版权申明:律图对视频内容享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

点赞+1 分享
相关语音解答 相关法律视频 相关精选解答
能否按照竣工结算文件结算工程价款

能否按照竣工结算文件结算工程价款

可以。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条

当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。

0次播放 00:00
未按时支付工程款应该承担违约责任吗

未按时支付工程款应该承担违约责任吗

发包人未按工程建设合同约定,向承包人支付工程价款的,构成违约,承包人可以向法院起诉主张工程价款。 对于承包人完成工程建设后,要对工程进行竣工验收,验收合格的,发包人就要按约定对工程价款进行结算,向承包人支付工程价款。

761次播放 00:50
建筑工程优先权期限的规定是怎样的

建筑工程优先权期限的规定是怎样的

建筑工程承包人所享有的优先权,其行使期限界定在六个月以内。 这一期限自建设工程项目彻底完工并达到预期竣工日期那一刻正式开始计算。 特别提出,我们在此所提到的“建筑工程优先权”,实则是对承包商拥有的一种特殊权益,即当某项建设工程被迫进行赔款或强制拍卖时,承包商能够以其对工程款项的优先支付权,在此等情形下优先于其他普通债权人获得相应资金的赔偿。

945次阅读 2024-06-23

特邀嘉宾

陈麒兆律师

四川超卓律师事务所

  • 211

    视频

  • 213352

    播放次数

咨询律师

关于我们 |业务介绍 |加入律图 |帮助中心 |网站地图 |意见反馈 | 不良信息举报>>

Copyright©2004-2024 成都律图科技有限公司 版权所有 蜀ICP备15018055号-1 增值电信业务经营许可证(川B2-20160341)

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫