拖欠工程款能让对方停工吗

更新时间: 2022-06-07 14:22:31

可以。
发包人拖欠工程款，是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。
当承包人采取合理方式催告后，在合理期限内发包人仍然不付款的，承包人可以停工，而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。
这种情况下，承包人在追讨工程欠款时，是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。

《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

版权申明：律图对视频内容享有独家版权，未经许可不得以任何形式复制、转载。

投诉/举报声明：以上内容由律图网结合政策法规整理发布，若内容有误或涉及侵权可进行投诉

相关语音解答相关法律视频相关精选解答

可以。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

0次播放

00:00

发包人未按工程建设合同约定，向承包人支付工程价款的，构成违约，承包人可以向法院起诉主张工程价款。对于承包人完成工程建设后，要对工程进行竣工验收，验收合格的，发包人就要按约定对工程价款进行结算，向承包人支付工程价款。

761次播放

00:50

在拖欠工程款项长达三年之后，当事人仍然具备提起诉讼的资格，然而需要注意的是，如果工程款系分批支付，其可以向人民法院就此类纠纷提出诉讼请求，但是诉讼时效为三年，自其明确表达不履行偿债义务之日开始计算。如果工程款项属于分期付款形式，则诉讼时效应当从最后一期债务履行期限届满之日起开始计算。

849次阅读

2024-06-21

特邀嘉宾

四川超卓律师事务所