首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 付红亮律师案件结果说明——五年内两次委托:与同一家建筑企业的合作

付红亮律师案件结果说明——五年内两次委托:与同一家建筑企业的合作

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.11 · 1819人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
评分:5.0 执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:付红亮律师两次委托之间相隔五年,企业信任源于律师此前的出色表现。回到案件本身,2018年,付红亮律师为某建筑企业代理大型住宅工程款纠纷,成功全面驳回开发商质量、工期、未完工程等全部反诉。五年后,该企业再次遇到类似纠纷,又委托付红亮律师。
付红亮律师案件结果说明——五年内两次委托:与同一家建筑企业的合作

付红亮律师争议缘起——大型住宅工程款纠纷

几年前,某建筑施工企业与一家房地产公司签订了住宅项目施工合同。该企业承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,采用固定单价计价,合同中明确约定了工期、质量标准、付款节点及质保责任。企业进场施工后,投入了大量的人力和物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容。工程竣工验收合格后交付业主入住。

然而,工程交付后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款。该建筑企业提起本诉要求支付工程款及违约金,房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、企业逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求企业赔偿损失、返还超额款项。

付红亮律师接受委托后,开始全面梳理案件。在质量抗辩方面,他提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,以此证明工程验收合格、交付多年且已过质保期,房地产公司的质量主张没有依据,同时指出维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;工期抗辩时,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,企业并无逾期;对于未完工程抗辩,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明企业已完成全部合同及签证工程,不存在未完项目;扣款抗辩上,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无企业确认,系开发商单方行为,不应扣除。

最终,一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭,为施工方扫清了障碍。

五年间隔:信任在时间中沉淀

第一次委托案件结案后的五年时间里,付红亮律师并未与该建筑企业断了联系。他会定期回访企业,了解企业在经营过程中是否遇到新的法律问题,为企业提供一些法律风险防范的建议。而该建筑企业在这五年里,也将付红亮律师推荐给了同行企业,介绍他的专业能力和负责的态度。

第二次委托:再次携手应对纠纷

五年后,该建筑企业又遇到了类似的工程款纠纷。这次对方同样提出了质量、工期等方面的反诉。企业没有过多犹豫,再次找到了付红亮律师。

与第一次委托相比,这次的案件虽然在核心争议上相似,但在一些细节上有所不同。比如,对方提出的质量问题更加具体,涉及到一些新的施工工艺;工期方面,相关的签证文件更加复杂。

付红亮律师依旧先全面梳理案件,他在第一次委托的基础上,进一步深入调查。对于质量问题,他不仅收集了原有的竣工验收报告等证据,还邀请了相关领域的专家对施工工艺进行评估,出具专业意见;在工期方面,他对签证文件进行了细致的分析,结合工程实际进度,制作了详细的工期分析图表。

在庭审过程中,付红亮律师凭借充分的证据和严密的论证,再次成功驳回了对方的反诉。

后来该企业负责人对朋友说,选律师就要选像付红亮律师这样,案子结束了还会关心企业后续情况,每次都能实实在在解决问题的。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识