首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 大型住宅工程款纠纷案:施工方反诉全胜背后的法律智慧

大型住宅工程款纠纷案:施工方反诉全胜背后的法律智慧

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.05.30 · 1832人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:某建筑施工企业与房地产公司就大型住宅项目产生工程款纠纷。施工企业起诉追款,开发商反诉工程质量、工期等问题。付红亮律师接受施工企业委托,精准举证抗辩。一审、二审均驳回开发商反诉,为施工企业扫清维权障碍。
大型住宅工程款纠纷案:施工方反诉全胜背后的法律智慧

几年前,某建筑施工企业承建了一个大型住宅项目,完成施工且工程竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,房地产公司却长期拖欠几千万元工程款。施工企业无奈之下提起本诉,要求支付工程款及违约金。没想到,房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、施工企业逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求施工企业赔偿损失、返还超额款项。

面对如此复杂的局面,施工企业找到了北京市盈科(石家庄)律师事务所的付红亮律师。付红亮律师深耕法律服务行业十余年,累计承办案件超500件,在建设工程领域经验丰富。他接受委托后,全面梳理案件,针对不同的反诉焦点精准出击。

对于质量反诉,付红亮律师提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;在工期反诉方面,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,施工企业无逾期;针对未完工程反诉,付红亮律师提交施工图纸、签证单、验收记录,证明施工企业已完成全部合同及签证工程,无未完项目;对于扣款反诉,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无施工企业确认,系开发商单方行为,不应扣除。

这里普及一个法律常识:在建设工程纠纷中,工程验收合格后,若无特殊约定,施工方对一般质量问题的责任会受到一定限制。

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院同样维持原判,反诉全灭。

付红亮律师不仅在这起案件中表现出色,他还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,积极践行律师的社会责任。

付红亮律师凭借其专业的法律知识和丰富的实践经验,成功为施工企业解决了工程款纠纷中的反诉难题。他在案件中精准的举证和严密的论证,为施工企业扫清了维权障碍。未来,他也将继续以专业能力为当事人提供优质的法律服务。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识