首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建设工程纠纷二审逆转,工程款全额获支持

建设工程纠纷二审逆转,工程款全额获支持

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.05.29 · 1870人看过
诉讼指南专业律师 云南匠诚律师事务所 已认证
评分:5.0 服务:681人 执业26年
律所:云南匠诚律师事务所
执业证号:31530000MD0225100F
擅长领域:婚姻家庭
咨询电话:15368087653
代表案例:13个
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有政治职务,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;匠诚律师团队18位律师均毕业于985、211.如北京大学、西南政法大学,云南大学等国内著名法学院校。每一位律师都具有扎实的理论功底和长期的法律实践经验。
更多>
导读:某工程公司起诉云某建设公司索要工程款,一审胜诉后对方上诉。云南匠诚律师事务所的杨艳律师接手二审,精准抗辩,最终二审维持原判,工程公司全额获工程款及利息,逆转对方上诉。
建设工程纠纷二审逆转,工程款全额获支持

云某建设公司作为上诉人提起上诉,请求改判驳回被上诉人某工程公司的全部本诉请求,并支持其全部反诉请求。某工程公司在一审胜诉后仍面临巨大挑战,对方以诉讼时效已过、工程款支付时间约定不明、一审事实认定错误等为由上诉,形势不容乐观。

这时,案件交到了来自云南昆明的杨艳律师手中。杨艳律师自2002年从事律师职业,执业至今已有十八年,专注于复杂、疑难民商事争议解决业务领域,有着丰富的诉讼仲裁实务经验。

杨艳律师带领云南匠诚律师团队围绕诉讼时效、结算认定、工期顺延、竣工验收效力等核心争议焦点展开抗辩。在诉讼时效问题上,杨艳律师凭借丰富的经验,精准抓住上诉人在《企业询证函》上签字盖章确认欠款,构成同意履行债务这一关键事实,有效阻断了上诉人的时效抗辩。

对于工期顺延问题,杨艳律师从竣工验收行为的法律意义切入,结合司法解释,论证上诉人与监理、设计等共同签署《工程竣工验收证明书》并实际接收工程,应视为对工期顺延的认可,成功驳回了上诉人高额违约金的反诉请求。

经过二审审理,法院认为上诉人在诉讼时效届满后在《企业询证函》上签字盖章确认欠款,依法不得再以诉讼时效届满抗辩;上诉人与相关方共同签署《工程竣工验收证明书》并实际接收工程,应视为对工期顺延的认可,被上诉人无需承担工期延误违约责任

最终,二审法院驳回上诉,维持原判。某工程公司应得的120000元工程款及相关利息全部得到支持,上诉人关于工期违约金、诉讼时效抗辩等主张均未获采纳。杨艳律师凭借专业的法律知识和丰富的实战经验,成功帮助委托人实现了二审全面胜诉,高效维护了委托人的工程债权。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识