在房地产交易中,开发商逾期交房的情况时有发生,由此引发的纠纷也屡见不鲜。这类纠纷往往涉及合同条款的解读、证据的收集与质证等诸多法律实务难题。何小艳律师凭借丰富的执业经验,在处理此类案件时展现出了卓越的能力。何律师自2008年执业以来,承办了数百起案件,在债务纠纷、合同纠纷等领域有着深厚的实务积淀。下面以其代理的一起开发商逾期交房案件为例,阐述其解决法律实务难题的过程。
明确合同约定
何律师首先对原告与开发商签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》进行了细致研究。明确合同中关于交房日期、逾期交房违约责任的具体约定,为后续的诉讼提供了坚实的合同依据。合同约定被告应在2017年12月28日前交房,逾期超过90日,原告要求继续履行合同的,被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。
审查双方证据
原告提供了身份证复印件、被告企业公示信息、购房合同及相关费用支付凭证等证据,证明自身身份、被告主体资格、购房事实及已履行付款义务。被告则提供了建设施工许可、气象资料及《入伙手续书》等证据,试图证明自身无责。何律师对被告证据进行了深入分析,指出《入伙手续书》仅涉及房屋交付和物业费收取,未涉及违约责任免除;气象资料无法证实施工单位具体停工天数和原因,且被告未履行告知义务。
据理力争维权
在庭审中,何律师依据合同约定和证据分析,有力地反驳了被告的抗辩理由。强调被告逾期交房构成违约,应按照合同约定支付违约金。最终,法院采纳了何律师的观点,判决被告支付原告逾期交房违约金19218元,维护了原告的合法权益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图