律师省高院再审建工案，为企业减损超千万

一、执业履历：多领域积累丰富实务经验

鲁世超律师自2022年开始在河南达兴律师事务所执业，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，服务地区为洛阳，联系地址位于洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室（市民之家南）。执业至今，他累计承办案件已逾100件，在建设工程领域成功办理相关案件70余件，其中房产案件占比约50%。同时，在合同纠纷、债权债务等细分类型上也有丰富实践经验，在人身损害领域，承办案件达10余件，主要集中在交通事故中，占比约5%，还熟悉保险纠纷等关联案件处理。

二、建工纠纷：案件历经多轮审理

鲁世超律师代理的一起建设工程合同纠纷备受关注。实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失，一审判决部分支持其请求。XX公司、XX公司等不服上诉，二审维持部分判项并调整工程款数额。XX公司、XX公司仍不服，向河南省高级人民法院申请再审并获提审。再审申请人提出复工后工程款应据实结算、已支付材料款应扣除、承担80万元停工损失缺乏依据等诉求。

三、再审认定：法院对争议焦点逐一审理

再审法院对争议焦点进行了细致审理。对于复工后工程款，因当事人除估算说明外无其他明确约定且申请人未申请鉴定，维持原审按《情况说明》估算价款（1230万元）的认定；对于材料款扣减，钢材、商砼、木方款（共3,475,563.52元）因证据能形成完整链条予以采信扣除，除锈款（4万元）有施工人员签字凭证且当事人无异议予以扣除，车辆转让款再审中申请人放弃申请理由；对于停工损失（80万元），法院认为原审结合停工情况酌定数额已充分考量申请人利益，处理并无不当。

四、判决结果：为委托人成功减损

再审判决撤销二审判决中关于工程款数额的判项，维持二审判决中关于XX公司返还保证金、赔偿停工损失（920万元）以及XX公司、XX公司赔偿停工损失（80万元）的判项，改判XX公司、XX公司支付李XX工程款25,174,436.48元及相应利息，驳回李XX的其他诉讼请求。

五、律师贡献：专业代理维护合法权益

此案经过省高院两次再审，第一次判决委托人需支付停工损失1000万元，经鲁世超律师在重审一审阶段的辩论和代理，将停工损失改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未认定，经鲁世超律师代理省高院提审，依法将其予以抵扣。最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，高效维护了当事人的合法权益。