付红亮律师是北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,累计承办案件超500件。他擅长刑事辩护、劳动工伤、建筑工程等领域,还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心等平台提供公益法律咨询和普法讲座。以下聚焦一场建设工程施工合同纠纷庭审中30分钟内的对抗情况。
在某大型住宅项目建设工程施工合同纠纷的庭审现场,被告方律师提出原告逾期竣工,应承担几百万元违约金的工期抗辩。被告律师将整理好的时间进度表提交给法庭,随后向法官示意该进度表能证明原告未按合同约定时间完工。
付红亮律师迅速作出反应。他打开面前的棕色文件夹,从中抽出工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件等多份证据,整齐地摆放在桌子上后向法官提交。付红亮律师的动作干脆利落,展现出其对案件的充分准备。法官接过证据后,开始仔细翻阅这些材料,目光在文件上快速移动,似乎在寻找关键信息。
被告方律师为了进一步支持自己的观点,再次起身,从自己的文件堆中找出补充的施工日志,上面记录了部分施工时间节点。被告律师将该日志递给法官,并向法官指出日志中的某些内容能表明原告在施工过程中存在拖延情况。法官接过日志后,将其与付红亮律师提交的证据放在一起对比查看。
付红亮律师针对被告方的补充证据进行回应。他拿起笔,在自己的证据材料上标记出关键部分,然后向法官展示。他通过展示工期顺延签证上开发商签字确认的内容,以及设计变更文件的时间与施工进度的关联,来证明工期延误是开发商的责任,原告并无逾期。法官认真倾听,不时点头,似乎认同付红亮律师的观点。
被告方律师仍坚持自己的主张,试图从其他角度进行反驳。他们提出设计变更并不足以成为工期顺延的全部理由,还强调原告在施工管理上可能存在不善。被告律师一边说一边在自己的文件中寻找相关依据,但显得有些慌乱。付红亮律师则冷静地等待被告律师说完,眼神坚定,准备再次进行反击。
付红亮律师再次发言。他结合之前提交的证据和相关法律法规,详细阐述了工期顺延的合理性。他指出开发商逾期付款导致资金不足,必然会影响施工进度,而设计变更也需要时间进行调整和重新安排施工计划。法官认真记录付红亮律师的观点,同时也在思考双方的争议焦点。
在这30分钟的庭审对抗中,付红亮律师凭借扎实的证据和清晰的逻辑,有力地反驳了被告方的工期抗辩。虽然庭审还在继续,但付红亮律师的表现为原告方在这场建设工程施工合同纠纷中争取到了有利局面。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图