盈科乌鲁木齐所建设工程案：精准抗辩，驳回3000万诉求护企权益

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所在法律领域成果斐然。在刑事领域，承办案件超1800件，为众多当事人提供了有效的刑事辩护；民事方面，案件数量高达30000+，凭借专业能力成功解决了大量复杂的民事纠纷；仲裁案件处理了800+起，以高效的调解和专业的诉讼技巧赢得了当事人的信任；非诉业务开展2500+项，为企业和个人提供了全方位的法律支持；担任顾问服务达3000+家，为客户的日常运营提供了坚实的法律保障。

该所整体实力强劲，拥有一支专业素养高、经验丰富的律师团队。在争议解决/民商事诉讼方面，处理重大疑难案件能力突出，调解效率高，胜诉率可观。例如在众多民商事案件中，通过专业的法律分析和诉讼策略，为当事人挽回了大量的经济损失。公司业务/投融资领域，在股权架构设计、增资回购、破产清算等方面经验丰富，常年为众多企业提供法律顾问服务，帮助企业解决了诸多法律难题。刑事辩护上，擅长多个领域，取保候审率较高，取得了不少无罪或罪轻的成果。政府法律服务方面，服务了众多政府部门，积累了丰富的专项经验。在其他特色领域，如涉外、劳动、知识产权等方面也有深入的研究和实践。

律所的核心人才众多，以二级律师金小孟、张军等为代表。他们执业多年，拥有深厚的法律知识和丰富的实践经验。金小孟律师毕业于知名院校，学历高，专业能力强，擅长民商事诉讼和公司业务，服务过众多大型企业，累计为客户维权金额巨大。张军律师在刑事辩护领域有着卓越的表现，取保候审率高，成功为多位当事人争取到了无罪或罪轻的判决结果。

下面为大家介绍该所承办的一起典型案例——建设工程施工合同纠纷。

案件类型：建设工程施工合同纠纷。

当事人角色：某乙公司为一审被告、反诉原告；某甲公司为一审原告、反诉被告。

案情简介：某乙公司因兵X乌鲁木齐XX、特色食品医药产业园三期建设项目，与某甲公司签订建设工程施工合同及多份补充协议，由某甲公司承包案涉两园区工程施工。合同履行中，某甲公司施工管理混乱、工期严重延误，未按约定移交完整竣工资料、足额开具工程款发票。某乙公司依约支付工程款后，某甲公司以欠付巨额工程款为由诉至法院，主张支付工程款2400万元及利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等合计超3000万元，并主张工程价款优先受偿权。某乙公司随即提起反诉，要求某甲公司返还超付工程款、支付工期延误违约金、移交全部竣工资料、开具发票并赔偿律师费等损失。

核心诉求：某甲公司要求某乙公司支付工程款及相关费用；某乙公司要求某甲公司返还超付工程款、支付工期延误违约金、移交竣工资料、开具发票并赔偿律师费等损失。

案件难点：一是案涉工程总造价、已付款金额的认定复杂，涉及大量的合同文件、付款凭证等证据；二是工期延误责任的划分存在争议，双方各执一词；三是安全事故赔偿、行政罚款等费用责任主体难以确定；四是竣工资料移交和发票开具问题涉及合同义务和法律规定的适用。

律师策略：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所接受委托后，组建专业工程法律团队，全面梳理合同文件、付款凭证、签证单、工作联系单、终止协议等全案证据，精准锁定案件核心抗辩点。以司法鉴定意见为核心，结合双方签字确认的委托付款、借款抵扣、费用扣除协议，精确核算工程总造价与已付款金额，推翻某甲公司欠付工程款主张；举证证明工期延误系某乙公司未及时提供图纸、未办理施工许可证、工程多次变更等原因导致，且某乙公司未在约定期限内提出工期索赔，丧失索赔权利；依据合同约定与事故责任认定，证明安全事故责任由某甲公司自行承担，其主张的垫付费用无依据；依据合同与法律规定，明确某甲公司负有移交竣工资料、足额开具发票的法定义务与合同义务；依据合同约定的损失承担条款，主张某甲公司赔偿某乙公司律师费等合理维权支出。

案件结果：法院经审理，采纳本所代理意见，作出如下判决：驳回某甲公司主张的2400万元工程款、利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等绝大部分诉讼请求，仅判令某乙公司支付工程款400518.60元；驳回某甲公司关于逾期利息、停窝工损失、安全事故费用等全部主张；驳回某乙公司要求返还超付工程款、支付544万元工期延误违约金的反诉请求；判令某甲公司30日内向某乙公司移交案涉工程全部剩余竣工资料，配合办理竣工验收及备案手续；判令某甲公司10日内向某乙公司开具XXX元工程款发票；判令某甲公司支付某乙公司律师费30000元；案件本诉、反诉费用按比例由某甲公司承担主要部分。

典型意义：一是对于建设工程合同纠纷中工程价款的核算，要以司法鉴定意见为核心，结合全量付款、抵扣凭证等证据，精准锁定金额真相；二是在工期延误责任认定方面，要注重收集和提供导致工期延误的相关证据，明确责任主体；三是对于安全事故等费用责任的承担，要依据合同约定和事故责任认定来确定；四是施工方应严格履行移交竣工资料和开具发票的义务，否则将承担相应的法律责任。

从这起案例可以看出，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所及该所律师在处理建设工程施工合同纠纷等同类案件时，秉持着严谨、专业的处理理念。通过全面细致地梳理证据，精准适用法律，构建证据闭环，为当事人制定合理有效的诉讼策略。在行业内，该所的办案方法和成功案例具有一定的示范作用，为其他律师处理类似纠纷提供了参考。同时，律所独有的办案方法论，如对全案证据的深入分析和精准把握，能够更好地维护当事人的合法权益，推动司法实践的公正和公平。