首页 > 精选解答 > 保证金纠纷精选解答 > 停工后人员退场费用由谁来负担

停工后人员退场费用由谁来负担

时间:2026.09.13 标签: 建设工程纠纷 保证金纠纷 阅读:1265人
律师解析:
停工后人员退场费用的负担得根据具体情况来定,主要有这些原则:
要是因为发包人原因导致停工,按照《民法典》,发包人要担责,人员退场费用一般由发包人承担。像发包人没按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,让工程停工,发包人就得支付人员退场的交通、食宿等合理费用。
如果是不可抗力因素,像自然灾害、政府政策调整等造成停工,双方通常按公平原则分担人员退场费用。比如当地突发洪水,工程被迫停工,双方可以协商各自承担一定比例的费用。
要是承包人自身原因,像施工组织不善、违反操作规程等造成停工,人员退场费用通常由承包人自己承担。
若合同对停工后人员退场费用的负担有明确约定,那就按合同执行。合同是双方意思自治的体现,只要不违反法律法规强制性规定,双方都要遵守。
处理这类问题,建议双方先友好协商,明确责任归属和费用负担。要是协商不成,就可以通过仲裁诉讼等法律途径解决。

案情回顾:

小朱作为发包人将工程承包给小李。施工期间,因小朱未按约定提供原材料,工程被迫停工。小李要求小朱承担人员退场的交通、食宿等费用,小朱却认为不应由自己承担,双方为此产生争议。此外,若因自然灾害导致工程停工,小何作为发包人,小静作为承包人,对于人员退场费用分担也存在分歧,双方无法自行协商解决。

案情分析:

1、根据《民法典》,若因发包人原因导致停工,如小朱未按约定提供原材料致使工程停工,发包人应承担人员退场费用,所以小朱需支付小李方人员退场的交通、食宿等合理费用。
2、若因不可抗力因素导致停工,像小何与小静遇到自然灾害使工程停工,双方应按公平原则分担人员退场费用,可协商各自承担一定比例。若双方协商不成,可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
西安建设工程纠纷魏宪合律师 已认证
4.9分 服务10万+ 执业16
专长:

建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故

优势:

有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

律所:

陕西泽诚律师事务所高级合伙人

荣誉:

优秀律师等 1项荣誉

电话:

15991606273

律师简介:魏宪合律师,陕西泽诚律师事务所高级合伙人、管委会副主任。自执业以来,魏律师专注于处理企业经济纠纷、各类合同纠纷、建设工程争议、刑事辩护及交通事故损害赔偿等领域的法律事务。在法律服务过程中,始终坚持认真严谨、精益求精的态度,注重时效性,以维护当事人的合法权益为根本出发点。魏律师为人诚实守信,做事认真负责,凭借扎实的专业功底、清晰的思辨能力和高效的应变能力,赢得了众多客户的信任和赞誉。

更多>
魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
在线咨询此律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询