提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 湖南法律咨询 > 衡阳法律咨询 > 衡阳施工合同纠纷法律咨询 > 简单工程结算合同的标准格式是啥啊?

简单工程结算合同的标准格式是啥啊?

张* 湖南-衡阳 施工合同纠纷咨询 2018.03.06 16:59:24 105人阅读

我在一家建筑工程上班,然后要先算一下工程的造价,那么这个简单工程结算合同咋写?谢谢

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
衡阳律师 建设工程纠纷律师 衡阳建设工程纠纷律师 更多律师>

发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,甲方将外滩璀璨明珠项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程。
结构类型:混凝土框架结构。
二、乙方进场人数(附名册)
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种,特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
(一)开工日期: 年 月 日(按甲方开工通知为准)。
(二)总工期: 个月。
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式:包工,包料,包质量,包辅材,包工具,包工期,包安全,包文明施工(不包含灯、洁具)。
(二)承包范围:
1、 项目图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。
2、甲方提供的地下室,总体管网经审查的水电安装工程施工图纸。
3、设计图纸变更,甲方要提前2天书面通知乙方,并双方签证。
4、强电的安装、弱电和消防工程。
(三)计价方式:
按图纸要求,施工质量要求,选择材料。
1、主材,设备由甲方指定规格,乙方提供品牌由甲方确定,由乙方负责采购,保管,安装,保修。
2、按 省 定额, 清单和公司资质取费下浮 %,工程结束后进行结算。
五、付款方式:
1、工程进度完成至地面一层封顶,甲方按照已完成合格工程量的 %支付一次工程款。
2、结算支付,工程竣工后乙方向甲方报送结算工程量,经甲乙双方核对并审定工程量后,在 年 月 日内甲方向乙方支付至总造价的 %,其余 %作为质保金。
3、乙方工人工资发放按铜仁市有关规定由甲方监督执行,乙方每月将实际应发放的工人工资表提交给甲方,甲方监督乙方工人工资的发放情况。
4、甲方支付给乙方的工程款中,已经包括乙方所属人员的管理费、工资、工具费、福利费、差旅费、教育、养老保险、医疗保险、劳务保险以及乙方工作中所发生的其他费用。乙方所属人员及设备发生安全事故及费用自行负责,甲方不承担任何责任。
六、甲方责任和义务:
1、对乙方提供施工图及创造施工条件和工作面。
2、对乙方进行规程,质量标准,安全,文明施工等内容交底。
3、负责对乙方的施工质量,进度,安全和文明施工进行监督,检查和验收。
4、按合同相关条款规定向乙方支付具备条件的承包费用。
5、出于甲方或因设计变更原因,要求乙方对以完成的工程进行返工重做的,(若单次变更成本在500元内的不予调整和补偿,超过500元的,经甲方现场负责人和施工员共同确认签字后,由甲方承担乙方因返工引起发实际损失费用)。
6、甲方原因引起的工期延误或开工时间推迟,乙方相应工期顺延。
7、开工后若因甲方原因连续停工七个工作日且当月连续停工超过2次,甲方应补偿乙方工人生活,交通,误工损失。
8、甲方预计现阶段正常施工40工作日后乙方进场,若遇下雨天气及不可抗力相应时间顺延。
八、乙方责任和义务:
1、本合同签订后应该及时与所属成员签订由项目部统一印发的用工合同和安全生产责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理相关规定。
3、必须执行对所有操作人员上岗规程,特殊人员必须持证上岗,设立质量,安全,综合治理管理人员,做好当日施工日志记录。
4、乙方必须教育施工人员遵纪守法,凡发生的酗酒聚众闹事,行凶斗殴,偷窃或其他违法乱纪,扰乱治安的交由公安机关处理。
5、做好每天施工现场清理工作,确保施工现场文明,整洁和区域的卫生。
6、因酒后上岗,打架,斗殴造成的伤害事故由乙方全额承担责任。
7、乙方必须按甲方或施工总承包方工期及质量要求配合施工,若无故造成工期拖延,承担相应损失。
九、违约责任:
有下列情况出现均属乙方违约:
1、乙方多次不能如期完成施工任务而影响总体进度的;
2、乙方未能在甲方规定时间内完成整改内容,并经再次催促无效的;
3、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三方的;
4、乙方聚众闹事,哄抬工价,缠索工资扰乱甲方正常工作秩序的;
5、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足,影响工程进度,经催促无效的。
违约的处理方法:对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行经济罚款,损失赔偿,终止合同等处罚。此事发生的民工工资结算由乙方自行负责。项目部对本工种结算方式:以合同终止之日起,乙方已完成的工作量,经甲方现场核定后以 %进行结算。并扣除乙方因此承担的相应费用。终止合同后,乙方所交的履约保证金甲方有权不退还,作为对甲方损失的补偿。
十、建筑工程水电安装合同一式五份,甲乙双方各执一份,报送甲方公司贰份,双方签字后生效,至工程结束,款项结清自动失效。
甲方(盖章): 乙方负责人(签字):
甲方代表: 乙方负责人身份证号码:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
签订地点: 签订地点:

合同编号
  发包单位:(以下简称甲方)
  承包单位:(以下简称乙方)
  依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。
  第一条 工程概况
  
1.1工程名称:
  地点:
  
1.2 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)
  装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
  
1.3 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
  类为包工包料 类为包工不包料
  
1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
  双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) .
  设计费为 元,金额大写(人民币) .
  
1.5 施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
  自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
  
1.6 如遇下列情况,工期相应顺延。
  
1.
6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。
  
1.
6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
  
1.
6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
  
1.
6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
  
1.
6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。
  
1.
6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
  
1.
6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。
  第二条 工程监理
  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
  第三条 甲方义务
  
3.1 开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
  施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。
  
3.2 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
  
3.3 做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。
  
3.4 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
  第四条 乙方义务
  
4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。
  
4.2 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
  第五条 工程变更
  工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
  第六条 工程验收
  
6.1 隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。
  
6.2 工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。
  第七条 工程款交付方式
  
7.1 第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。
  
7.2 第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。
  
7.3 第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。
  
7.4 工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单, 七日内付清余款。
  第八条 违约责任
  
8.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
  
8.2 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
  
8.3 因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
  
8.4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
  
8.5 由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
  
8.6 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。
  
8.7 由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。
  第九条 保修
  
9.1 本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。
  
9.2 乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。
  
9.3 人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
  第十条 纠纷解决方式
  本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
  第十一条 其它项目具体规定
  1
1.1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)
  1
1.2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。
  1
1.3 增减项目由双方协商,双方签证为依据。
  第十二条 附则
  1
2.1 本合同经甲、乙双方签字后生效。
  1
2.2 甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。
  1
2.3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
  1
2.4 本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。
  1
2.5 合同的其它附件。
  附件
一:装饰装修工程预算书
  附件
二:装饰装修工程设计图纸
  附件
三:装饰装修工程变更单
  附件
四:装饰装修工程验收单
  附件
五:工程结算单
  附件
六:工程保修单
  第十三条 其它约定条款
  发包单位   承包单位:
  (盖章)   (盖章)
  地 址:   地 址:
  委托代理人:   委托代理人:
  联系电话:   联系电话:
  签约地点:   签约地点:
  签约时间:   签约时间:

立协议单位      甲方:_________(以下简称_________)乙方:_________
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、承包形式:包工包料
四、工程内容_________
五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。
八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。十
一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。十
二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。十
三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。甲方(签章):_________??????? 乙方(签章):_________法定代表人(签章):_________     法定代表人(签章):_________委托代表:_________          委托代表:_________开户银行:_________          开户银行:_________帐  号:_________          帐  号:_________电  话:_________          电  话:_________签订时间:_________年___月___日    签订时间: _________年___月___日          协议签订地:_________         协议签订地:_________
2018年电力工程安装合同最简单格式如上所述

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
工程变更索赔
24830人阅读

今天为大家介绍工程变更索赔的相关知识,那么工程变更索赔管理办法内容有哪些,工程变更索赔有效期是多久,工程变更索赔的时间有那些限制,以及工程变更索赔时间限制规定是什么呢,希望这些内容能够对您有所帮助,来了解一下吧!

建设合同纠纷
11022人阅读

建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同。那么建设合同纠纷诉讼主体是什么,建设工程合同纠纷管辖范围包括哪些,建设合同纠纷起诉状的范本是什么?

建设工程施工合同示范文本
6705人阅读

今天小编为你介绍建设工程施工合同示范文本有知识,那么建设工程施工合同如何解读,建设工程施工合同通用条款有哪些,以及建设工程施工合同内容等知识,希望这些内容能够对你有所帮助!

建筑防水工程技术规范
4466人阅读

今天小编为你介绍建筑防水工程技术规范的有关知识,那么建筑边坡工程技术规定有哪些,安全防范工程技术规范有哪些,以及i建筑防水工程技术标准是怎样的呢,希望这些内容能够对你有所帮助!

建设工程纠纷
15444人阅读

小编为您介绍建设工程纠纷的有关知识,那么建设工程纠纷司法解释有哪些,建设工程纠纷起诉状要怎么写,建设工程纠纷鉴定期限是多久,以及建设工程纠纷鉴定期限是多久呢,希望这些内容能够对您有所帮助。

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫