双十一搞活动以及样本房活动

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31383 个法律咨询 >

　　有风险，但不用承担责任。
　　公安部关于对居民身份证丢失补领有关问题综合答复意见中指出：居民身份证是公民的法定身份证件，其主要功能是公民从事有关活动时证明本人身份。公民在使用居民身份证证明身份时，各相关证件使用部门负有核对人、证一致性的义务，确认无误后方可为持证人办理相关业务。如果居民身份证丢失被他人冒用，冒用者及相关部门应承担相应的法律责任，丢失证件者无须对自己未实施的行为承担责任。《居民身份证法》也明确规定冒用他人居民身份证的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31383 个法律咨询 >

甲方：__________________________　　乙方：__________________________　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。　　第一条；工程概况　　
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。　　
2、工程内容：总建筑面积750平方米。　　
3、承包范围；装饰装修人工费用；　　
4、开工日期：2011年05月18日；竣工日期：2011年06月15日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。　　第二条；合同价款　　
1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：132000。　　
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：39600　　
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800　　
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000　　
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600　　第三条；甲方责任　　
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。　　
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。　　
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。　　
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。　　
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，　　第四条；乙方责任　　
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。　　
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。　　
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。　　
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。　　
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。　　第五条；材料供应　　
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。　　
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。　　
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。　　第六条；安全责任　　
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。　　
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。　　
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。　　第七条；质量验收　　
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。　　
2、发承包双方应及时办理隐蔽www.fdcew.com工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。　　
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。　　第八条；工程变更　　
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。　　
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。　　第九条；工程保修　　
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。　　第十条；违约责任　　
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。　　
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。　　
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。　　
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。　　
5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。　　
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。　　
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。　　第十一条；争议解决　　
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。　　
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。　　发包方（盖章）：_________　　　　　　　承包方（盖章）：_________　　发包方电话　　　　　承包方电话　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日　　签订地点：_________　　　　　　　　　签订地点：_________