首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 付红亮律师在法庭辩论阶段全面驳回开发商反诉

付红亮律师在法庭辩论阶段全面驳回开发商反诉

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.11 · 1674人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
评分:5.0 执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:工程款纠纷未了,某房地产公司反诉某建筑施工企业,开出高额反诉请求,矛头直指质量瑕疵、工期违约及工程漏项。付红亮律师作为施工企业代理律师,精准举证、严密论证。一审法院采纳其全部代理意见,驳回反诉,房地产公司上诉后,二审维持原判。这为施工企业本诉工程款主张奠定基础。
付红亮律师在法庭辩论阶段全面驳回开发商反诉

在,被告某房地产公司为支持其反诉主张,提交了一系列证据。对于质量反诉,提交了防水、车库地面等存在质量问题的检测报告,试图证明产生了几百万元的维修费;在工期反诉方面,提供了合同约定工期和实际竣工时间的对比材料,用以说明原告逾期竣工应承担违约金;针对未完工程反诉,出示了部分工程未施工的现场照片和相关说明;扣款反诉则提交了罚款、水电费、检测费等费用的明细单据。

付红亮律师面对被告的证据,进行了细致的质证。对于质量反诉证据,从文件夹中抽出竣工验收报告、交付证明以及质保期维修记录,指出工程早已验收合格并交付多年,已过质保期,维修费用是开发商自行改造导致,与施工质量无关。在工期反诉证据质证时,拿出工期顺延签证、开发商逾期付款证明和设计变更文件,表明工期延误责任在开发商,原告不存在逾期情况。针对未完工程反诉证据,付红亮律师展示施工图纸、签证单和验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程。对于扣款反诉证据,他强调罚款、水电费、检测费无合同依据且无原告确认,是开发商单方行为,不应扣除。法官认真听取双方质证意见,不时查看双方提交的证据材料。

法庭辩论阶段

进入法庭辩论阶段,被告律师围绕反诉主张进行了阐述,强调工程质量、工期、未完工程和扣款等问题对其造成的损失,要求原告赔偿并返还超额款项。

付红亮律师则进行了有力的反驳。他条理清晰地阐述了各个反诉焦点的事实依据和法律依据。在质量问题上,再次强调验收合格和交付多年的事实,说明开发商的质量主张缺乏依据。对于工期问题,详细解释了工期顺延的原因是开发商的责任。在未完工程方面,通过施工图纸和验收记录等证据,证明原告已完成全部工程。对于扣款问题,坚决否定开发商的单方行为。被告律师在付红亮律师的反驳下,多次试图进行辩解,但显得有些乏力。法官专注地倾听双方辩论,在双方发言间隙,会适时提醒双方围绕争议焦点进行陈述。

法官询问阶段

法官在听取双方辩论后,进入询问阶段。法官首先询问付红亮律师关于质量问题中维修费用与施工质量的关联性依据,付红亮律师迅速回应,再次强调交付证明和质保期维修记录等证据,并说明开发商自行改造的情况。法官接着询问被告律师关于工期延误的具体责任划分依据,被告律师进行了解释,但付红亮律师随即进行补充反驳,提供更充分的证据说明工期延误是开发商逾期付款和设计变更导致。法官还就未完工程和扣款问题分别向双方进行询问,双方都进行了相应的回答和辩论。法官在询问过程中,不断梳理案件事实和争议焦点,试图厘清双方的责任和权利义务

最终判决

经过法庭的审理,一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了被告某房地产公司的反诉。被告不服上诉,二审法院经过审理后维持原判。至此,该大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷以被告反诉全灭告终,为原告施工企业扫清了维权障碍,也为其后续本诉工程款主张奠定了坚实基础。在整个庭审过程中,书记员认真记录着双方的陈述和证据,法庭上的证据材料整齐地摆放在双方当事人和法官面前,见证了这场激烈的法律交锋。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识